施工合同 篇一
施工合同是指在建筑工程施工过程中,由业主和承包商之间签订的一种法律文件,规定了双方在工程建设过程中的权利和义务。施工合同的签订对于项目的顺利进行和双方的合作非常重要。本文将介绍施工合同的主要内容和重要性。
施工合同一般包括以下几个主要方面的内容:
1. 工程范围和规模:施工合同应明确工程的具体范围和规模,包括工程的位置、面积、楼层等相关信息。这是为了确保双方在工程的实施过程中有明确的目标和依据。
2. 工期和进度计划:施工合同应明确工程的工期和进度计划,包括工程的开始时间、完成时间和各个阶段的进度要求。这是为了确保工程按时完成,避免因工期延误而带来的不必要的损失。
3. 价格和支付方式:施工合同应明确工程的价格和支付方式,包括工程总价、分期支付的金额和时间等。这是为了明确双方的费用责任和支付方式,避免因支付问题而引发的纠纷。
4. 质量和验收标准:施工合同应明确工程的质量要求和验收标准,包括施工过程中的工艺要求、使用材料的规定和最终的验收标准等。这是为了确保工程的质量符合要求,达到预期效果。
5. 违约责任和索赔条款:施工合同应明确双方的违约责任和索赔条款,包括双方在违约情况下的赔偿责任和索赔方式等。这是为了保护双方的合法权益,避免因合同违约而引发的纠纷。
施工合同的签订对于项目的顺利进行和双方的合作非常重要。首先,施工合同能够明确双方的权利和义务,避免因信息不对称而引发的纠纷。其次,施工合同能够约束双方的行为,确保项目按照合同要求进行。再次,施工合同能够保护双方的合法权益,确保双方的利益得到保障。
在签订施工合同时,双方应认真审核合同的内容,确保合同的合法性、合理性和可操作性。同时,双方应积极履行合同中的义务,确保项目能够按照合同要求进行。如果在施工过程中发生了变更或者争议,双方应及时协商解决,避免因纠纷而影响项目的进展。
综上所述,施工合同是建筑工程施工过程中的重要法律文件,对于项目的顺利进行和双方的合作至关重要。双方应认真履行合同中的义务,确保项目按照合同要求进行,避免因合同纠纷而影响工程的顺利进行。
施工合同 篇二
施工合同是建筑工程施工过程中的重要法律文件,它规范了业主与承包商之间的权利和义务,保障了工程的顺利进行和双方的合法权益。本文将从实践角度探讨施工合同的重要性和注意事项。
首先,施工合同的签订可以明确双方的权利和义务,避免因信息不对称而引发的纠纷。施工合同中明确了工程的范围、规模、工期等关键信息,确保了双方对工程目标和要求的一致理解。双方可以根据合同的规定,合理安排施工进度、支付方式等事项,避免因双方预期不一致而产生的问题。
其次,施工合同的签订可以约束双方的行为,确保项目按照合同要求进行。施工合同规定了工程的质量要求、验收标准等关键要素,双方必须按照合同要求进行施工,确保工程的质量符合预期。同时,施工合同还规定了违约责任和索赔条款,对于双方的违约行为和索赔请求有明确的规定,保护了双方的合法权益。
然而,施工合同的签订也存在一些注意事项。首先,双方在签订合同时应认真审查合同的内容,尤其是价格、支付方式、质量要求等关键条款,避免因合同条款不明确或者不合理而引发的纠纷。其次,双方应确保合同的合法性和有效性,避免因合同违法或者无效而带来的风险。另外,施工过程中可能会出现变更和索赔的情况,双方应及时协商解决,避免因争议而影响工程的进展。
综上所述,施工合同的签订对于工程的顺利进行和双方的合作至关重要。双方应认真履行合同中的义务,确保工程按照合同要求进行。同时,双方还应注意合同的签订和履行过程中的一些注意事项,避免因合同纠纷而影响工程的顺利进行。只有双方共同努力,才能够保障工程的质量和进度,实现合作的双赢。
施工合同 篇三
甲方(发包方):
乙承(承包方):
为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据中华人民共和国《合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同:
一、工程名称:
二、工程内容及要求:1、室内、内墙挂灰,“基层处理”,首先找平、打磨、再找平打磨,直到基层达到垂直,平整。特别在施工中要注意“阴、阳、角线条的处理”能进行下道工序施工为止;2、室内天棚基层挂灰及缝隙处理,施工时必须用防裂纹砂浆布贴每道缝隙,然后挂灰多遍,直到平整,无一点缺陷,达到能进行下道工序施工;3、室内天棚内墙乳胶漆,待基层处理好后能达到下道工序施工时,进行喷内墙乳胶漆二至三遍,直到验收合格。
三、承包方式:由乙方包工包料:1、内墙处理;2、室内天棚;
3、梯间斜板天棚。
四、工程价格:1、内墙面基层处理包工包料,按甲方要求施工,验收合格11元/㎡。2、室内天棚基层处理包工包料(包括喷乳胶漆在内)(乳胶漆材料由甲方提供)。按甲方要求施工,验收合格16元/㎡;3、工程竣工后按实际收方结算。
五、付款方式:在施工期间可预借25%的工程款,其余部分待工程竣工经验收合格后结算70%(扣除总结算款的5%作为保质金)。
六、工程期限:本工程从 20xx 年3月 26 日开工至 20xx 年 5 月 26 日竣工。
七、甲方责任:甲方协调各方面的关系,配合其他班组,不影响施工。平时汇同乙方对工程进行收方,工程完工后验收结算。
八、乙方责任:1、乙方人员服从甲方管理,遵守工地的各项规章制度,不偷工减料,按规范施工保证工程质量,按时完成施工任务,做到墙面平整,墙漆均匀,不漏水、不掉粉、不泛黄、不脱块、不开裂 。如达不到质量要求,造成返工一切损失由乙方负责。2、安全责任由乙方全部承担,造成安全事故一切责任由乙方负责。
九、本工程保修期为 1年,保质期满后无质量问题甲方一次性付清保质金(不计息)。
十、未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各持壹份,签字后生效,并具有法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
代表(签名): 代表(签名):
签订时间: 年月 日 年月 日
合同签订地: 康县子寅房地产开发有限公司办公室
施工合同 篇四
发包方(甲方):
承包方(已方):
经双方协商,甲方将通渭路小学田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点兰州市城关区通渭路小学。
2、工程总造价:
_________万元(大写)。(注:可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)。
3、工期
乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格标准。
4、开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到甲方认可后,尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度计划。
5、工程款支付
甲乙双方签订合同,施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元,大写:。
6、工程质量
(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)栽植后及时封堰浇透水;
(2)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;
(3)苗木要及时防治病虫害;
(4)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
甲方责任:
(1)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任:
(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
9、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇五
托给乙
方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:武汉×××绿化工程。
二、施工地点及范围:
本工程位于武汉×××,绿地总面积为×又平方米。
三、工程内容:
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、
造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体
树种种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后
按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规
格要求补植;
5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草
坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得
超过一指宽。
四、工程造价:
工程总造价为人民币××元整,一次性包干。
五、付款方式:
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
作。
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:
本工程自×年×月×日至×年×月×日竣工。
七、甲方委托×××,乙方指派×××负责施工现场的管理协调工
八、其他约定。
九、本合同一式×份,甲乙双方各执义份,图纸预算各×份。
甲方:
法定代表
联系人:
日期:
乙方:
法定代表
联系人:
日期:
施工合同 篇六
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____
其中:
材料费:______,人工费:______管理费:______,设计费:______垃圾清运费:______,税金(3。41%):____其他费用:______
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行DBJ08—62—97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30—1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、甲方工作:
(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付违约金。
2、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式:
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向山东省建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁,如仲裁亦不能解决则向人民法院提起诉讼。
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款5%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定:
十一、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日