染雾安置房买卖合同 篇一
近年来，随着城市建设的不断发展，越来越多的人选择购买安置房作为自己的居住选择。安置房买卖合同作为购房者与开发商之间的法律约束，对于保护购房者的合法权益起到了重要的作用。本篇文章将从合同的主要内容、风险防范以及合同纠纷处理等方面来介绍安置房买卖合同。
首先，安置房买卖合同的主要内容包括以下几个方面：房屋基本情况、交付和验收、房屋价格和付款方式、权属证书办理、房屋使用权转让等。购房者在签订合同之前应详细了解房屋的基本情况，包括房屋的面积、户型、装修标准等。交付和验收是合同的重要环节，购房者应当确保房屋的交付和验收程序合法、规范，并按照合同约定进行验收。房屋价格和付款方式是合同的核心内容，购房者应当明确约定房屋的价格和付款方式，以免发生纠纷。权属证书办理是购房者获得房屋产权的关键步骤，合同中应明确约定权属证书的办理时间和方式。房屋使用权转让是购房者享有房屋使用权的前提，合同中应明确约定房屋使用权的转让方式和时间。
其次，购房者在签订安置房买卖合同时应注意风险防范。首先，购房者应仔细阅读合同的条款，特别是条款中的免责条款和争议解决方式，确保自己的权益得到保护。其次，购房者应仔细核对房屋的基本情况和价格，避免因为信息不对称导致的纠纷。再次，购房者应留意合同中的附加条款，特别是关于交付和验收的条款，以免因为合同中的模糊不清而导致纠纷。最后，购房者在签订合同之前应咨询专业人士，了解相关法律法规，以免因为自身对法律不了解而导致损失。
最后，如果发生合同纠纷，购房者应及时采取合理有效的措施进行处理。首先，购房者可以与开发商进行协商，尽量达成和解，并保留相关证据以备后续使用。如果协商无果，购房者可以寻求法律援助，通过法律途径解决合同纠纷。购房者可以选择向相关部门举报或者通过法院起诉开发商，维护自己的合法权益。
总之，安置房买卖合同对于购房者来说具有重要的法律意义。购房者在签订合同时应仔细阅读并了解其中的条款，注意风险防范，如果发生纠纷应及时采取合理有效的措施进行处理。只有通过合法合规的方式，才能保护购房者的合法权益，实现房屋买卖双方的共赢。
安置房买卖合同 篇二
随着城市化进程的加快，大量人口涌入城市，对住房需求的增加使得安置房成为了一种重要的解决方式。而安置房买卖合同作为购房者和开发商之间的法律约束，对于保护购房者的合法权益起到了重要的作用。本篇文章将从合同的重要性、合同的主要内容以及注意事项等方面来介绍安置房买卖合同。
首先，安置房买卖合同的重要性不言而喻。购房者在购买安置房时，签订合同是保护自己权益的重要手段。合同作为购房者与开发商之间的约定，明确了双方的权利和义务，有利于维护双方的合法权益。合同的签订可以减少纠纷的发生，为购房者提供了法律保障。
其次，安置房买卖合同的主要内容包括以下几个方面：房屋基本情况、价格和付款方式、交付和验收、权属证书办理、使用权转让等。购房者在签订合同之前应详细了解房屋的基本情况，包括房屋的面积、户型、装修标准等。价格和付款方式是合同的核心内容，购房者应明确约定房屋的价格和付款方式，以避免后续纠纷。交付和验收是合同的重要环节，购房者应确保房屋的交付和验收程序合法、规范，并按照合同约定进行验收。权属证书办理是购房者获得房屋产权的关键步骤，购房者应明确约定权属证书的办理时间和方式。使用权转让是购房者享有房屋使用权的前提，合同中应明确约定房屋使用权的转让方式和时间。
最后，购房者在签订安置房买卖合同时应注意以下几个事项。首先，购房者应仔细阅读合同的条款，特别是关于免责条款和争议解决方式的条款，确保自己的权益得到保护。其次，购房者应核对房屋的基本情况和价格，避免信息不对称导致的纠纷。再次，购房者应留意合同中的附加条款，特别是关于交付和验收的条款，以免因合同模糊不清而导致纠纷。最后，购房者在签订合同之前应咨询专业人士，了解相关法律法规，以免因自身对法律的不了解而导致损失。
总之，安置房买卖合同对于购房者来说具有重要的法律意义。购房者在签订合同时应仔细阅读并了解其中的条款，注意合同的主要内容和注意事项，以保护自己的合法权益。只有通过合法合规的方式，才能实现购房者与开发商的共赢。
安置房买卖合同 篇三
卖方（甲方）：****************公司合同编号：************买方（乙方）：******************公司签订地点及履行地：*******
签订时间：****年*月*日
第一条标的物名称、规格、数量、单价、金额：
第二条质量技术要求：Q235B按国家标准（GB/T3274—20xx）执行；螺旋钢管按（SY/T5037—20xx）
标准执行；无缝钢管按（GB/T8163—1999）标准执行；焊管按（GB/T3091—20xx）标准执行。
第三条标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。第五条合理损耗标准及计算方法：（国标）过磅结算。
第六条交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为**************公司工地。
第七条运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
第八条验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。
第九条标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面
形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。第十条付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。
第十一条结算方式、时间及地点：货到付款（货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款），总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。
第十二条本合同解除的条件：
履约结束，本合同自行解除。
第十三条违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条本合同自合同双方签字盖章后生效。
安置房买卖合同 篇四
合同双方当事人：
出卖人(甲方)：_________(以下简称甲方)
身份证号码：________________________
(房屋共有产权人):_________
身份证号码：_____________________________________
以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方)：________(以下简称乙方)
身份证号码：__________________________
(乙方房屋共有产权人)_________
身份证号码：_________________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况
甲方房屋座落在_______市______区________街________号________楼，位于第___层，共_______套，房屋门牌号为___________，房屋结构为________，建筑面积为______平方米，房屋用途为_______(提供图纸、资料);甲方并将与所出卖该房产的相关的土地使用权和公摊权益转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。
第二条、房屋产权
本合同中所述房屋为________________________的家庭(夫妻)共同财产。房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、垃圾清运费、入网费、有线电视费等。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易价格
成交价格为：总价人民币___________元(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第四条、付款时间与办法
甲乙双方同意以银行卡转账付款方式付款，并已在____年____月___日将首付款(定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方，首付款付款当时甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于____年____月___日交付房屋给乙方后当日付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出并将此房房产证、土地证(如有)过户到乙方的当日付给甲方。
第五条、房屋交付
甲乙双方在本合同第四条中明确房屋交付时间，甲方并将此安置房屋相关的所有手续、款项等一切和该项售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明);甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带钥匙全部交付给乙方，至此该项房产及其附带权益已全属乙方享有。
乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租，甲方不得以任何方法方式阻挠。在办理房屋产权证，土地证及其过户手续时，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意的书面意见等)，不得用任何方式及任何理由拒绝阻挠。
第六条、甲方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，甲方按约定房屋交付之日第二天起至实际交房时间向乙方支付已支付房价款金额的________%(大写数字)的违约金，合同继续履行;逾期超过________天(大写数字)，则视为甲方不履行本合同，乙方有权终止合同，甲方应将乙方累计已付款全额还与乙方，乙方有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款并追究甲方的违约责任。
如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的`居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担，并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。
第七条、关于产权登记的约定
由于本房产属安置房，当产权能登记到甲方后，除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方应在________日内完成登记，否则视为违约。甲方完成登记后应在________日内主动联系乙方办理过户手续。如无法办理房产手续甲方应向乙方提供相关书面证明材料，如甲方有意隐瞒或单方面反悔要求终止合同，需向乙方赔付全额房款，并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。
如果此项房产在__________年____月___日前因国家对此房产的政策原因(依国家下发的政策为准，参考此小区其他同类房产)而使甲方无法取得产权，乙方有权终止合同并要求甲方退已支付款，并要按照同期银行贷款利率计算已支付款的利息款给乙方，不追究违约责任。
第八条、违约责任条款
1、甲方不得擅自解除合同，若甲方单方解除合同，乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款，并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。
2、乙方根据本合同规定向甲方提出办理产权过户手续，甲方超过________天不协助乙方办理手续，视为甲方违约，乙方有权要求甲方履行合同。并协商解决过户问题和追究违约责任。
3、本合同约定价款为一口价，日后房屋是否升值贬值与甲方无关不得以任何理由追加房款，否则乙方有权退房并要求退款和追究违约责任。
4、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时，拆迁补偿款归乙方所有。
5、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时，新的产权所有人承担甲方全部责任。
6、本合同签订后，如一方违反本合同条款，违约方应向对方支付________万元的违约金。
7、乙方如不能按规定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付________元罚金，逾期________日即为违约;
8、甲方如不能按规定交付房产，每逾期一日，应向乙方支付________元罚金，逾期________日即为违约;
9、甲乙双方故意拖延办理过户，每逾期一日，应向对方支付________元罚金，逾期________日即为违约;
第九条、本合同主体
1、甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证出售本房屋，签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。
2、乙方是________________________________，代表人是____________。
第十条、法律效力
本合同不经过任何法律公证，但具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(____年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十一条、合同份数
本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,见证方(中间人)____________一份，留存备查。
第十二条、本合同发生争议的解决方式
双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。
1、提交________仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
________年______月_____日______年_____月_____日
见证方(中间人)：
身份证号码：
_________年______月_____日
安置房买卖合同 篇五
出卖人：(以下简称甲方) 身份证号：
住址：
买受人：(以下简称乙方) 身份证号：
住址：
甲方欲将位于 安置房出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产一事签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况：
甲方拆迁安置房屋坐落在 ，安置房面积为 平方米，房屋用途为住宅。现尚未办理产权证。
第二条、本合同中所述房屋为甲方拆迁安置房，是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易房屋面积和价格：
买卖房屋面积为 平方米，按 元/平方米计价，共计人民币 万(￥ 元整)。
第四条、付款时间与方式：
本合同签署后一次性交付给甲方;如贴补合同差价由甲方承担，物业费等由乙方承担。
第五条、房屋交付：
1、本合同签署后，甲方应将所持有的《安置协议书》原件交由乙方保管;
2、甲方应在乙方购房款付清后，将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方，由乙方所有。
第六条、关于产权登记及过户的约定：
对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其他手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
1、在办理房屋产权证、土地证等其他手续之前，甲方应告知乙方，所须一切费用全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料，甲方不得用任何方式拒绝阻挠。
第七条、违约责任条款：
1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方，逾期达到一个月的，甲方有权解除本合同，乙方并承担逾期付款购房款的违约金;
2、甲方在交房后未按约定将房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方的，视为甲方违约，甲方应支付违约金人民币叁万元整给乙方。
3、乙方在接到办理房屋产权通知后逾期10日不去相应机构办理产权证和土地证的，视为乙方违约，甲方不承担一切责任。
第八条：本合同发生争议的解决方式：
双方本着友好协商，公平合理的原则签订本合同，签订本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方一致同意向人民法院提起诉讼。
第九条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲
方、乙方共同协商解决，与本合同具有同等法律效力。
本合同在甲、乙双方和鉴证人签字之时生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。本合同一式贰份，甲方产权人共持一份，乙方一份，鉴证人持一份留存备查。
甲方(签字生效)：
鉴证人：
电话：甲方：
安置房买卖合同 篇六
出卖人(甲方)：___ __(以下简称甲方)身份证号码：买受人(乙方)：__ ___(以下简称乙方)身份证号码：
甲方原有位于 汉冶办事处老庄社区 的房产一套，属于 老庄社 区的拆迁人，甲方与 区拆迁指挥部签订的安顿补偿协议，根据协议，甲方对原房产可得到安置房面积平方米，甲方自愿将其中 平方米出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况：
甲方拆迁安置房屋座落在汉冶办事外老庄社区，安置房屋面积为_平方米，房屋用途为住宅。现尚未选房和安置。
第二条、上述房产的交易房屋面积： 买卖房屋面积为平方米。
第四条、付款时间与方式：
甲乙双方同意现金支付一次性付清。付清后，甲方协助乙方将安置协议书(交易面积)更改成乙方姓名。
第五条、交房方式：
根据拆迁指挥部统一安排，甲方通知乙方按协议序号先后选房。
第六条、本合同发生争议的解决方式：
双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意通过法律方式解决纠纷。
第七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
本合同在双方签字之日钱款付清后( 20xx年9月6日)起生效。本合同一式___3__份，甲方产权人共持一份，乙方一份，拆迁指挥部留存备查一份。
甲方(签字生效)： 乙方(签字生效)：
