app委托开发合同(通用3篇)

时间:2019-06-07 06:43:31
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

app委托开发合同 篇一

尊敬的开发商:

鉴于甲方(以下简称“委托方”)拥有一款新型移动应用程序(以下简称“App”)的开发需求,乙方(以下简称“开发商”)经过充分了解并同意委托方的要求,双方达成以下协议,以确保App的高质量开发和顺利交付。

一、项目描述

1.1 委托方将向开发商提供详细的App开发需求,包括功能要求、设计要求、技术要求等。开发商将根据这些要求进行开发,并确保App在预定时间内交付。

1.2 App的开发包括但不限于以下内容:界面设计、功能模块开发、数据接口开发、测试和上线等。

二、开发费用

2.1 委托方将根据双方商定的开发方案支付相应的开发费用。具体费用由双方协商确定,并在协议签署后的5个工作日内支付。

2.2 若因委托方原因导致项目终止或延期,委托方应按照开发商提供的开发进度支付相应的费用,以保证开发商的合理权益。

三、知识产权

3.1 App的知识产权归委托方所有。开发商在开发过程中产生的知识产权,包括但不限于代码、设计、文档等,应全部归委托方所有。

3.2 委托方同意授权开发商在完成开发后,以开发商名义对外发布App,并在App中标明开发商的署名信息。

四、保密条款

4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和其他机密信息。双方同意在合作期间以及合作终止后对这些信息进行保密,不得泄露给任何第三方。

4.2 若因一方违反保密条款而给对方造成损失,违约方应承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除

5.1 在开发过程中,双方如需对合同进行变更,应经过双方协商一致,并以书面形式确认。

5.2 若因一方原因导致合同无法履行或终止,应提前30天书面通知对方,并承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1 双方在合作过程中如发生争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至App开发完成并交付。

委托方(盖章): 开发商(盖章):

日期: 日期:

app委托开发合同 篇二

尊敬的委托方:

为了明确双方在App开发过程中的责任和权益,特拟定以下合同,以确保开发项目的顺利进行和成功完成。

一、项目描述

1.1 委托方将向开发商提供App的详细开发需求,包括功能要求、设计要求、技术要求等。开发商将根据这些要求进行开发,并确保在约定的时间内交付高质量的App。

1.2 App的开发包括但不限于以下内容:界面设计、功能模块开发、数据接口开发、测试和上线等。

二、开发费用

2.1 委托方将根据双方商定的开发方案支付相应的开发费用。具体费用由双方协商确定,并在协议签署后的5个工作日内支付。

2.2 若因开发商原因导致项目终止或延期,开发商应按照委托方提供的开发进度支付相应的赔偿费用,以保证委托方的合理权益。

三、知识产权

3.1 App的知识产权归委托方所有。开发商在开发过程中产生的知识产权,包括但不限于代码、设计、文档等,应全部归委托方所有。

3.2 委托方同意授权开发商在完成开发后,以委托方名义对外发布App,并在App中标明委托方的署名信息。

四、保密条款

4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和其他机密信息。双方同意在合作期间以及合作终止后对这些信息进行保密,不得泄露给任何第三方。

4.2 若因一方违反保密条款而给对方造成损失,违约方应承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除

5.1 在开发过程中,双方如需对合同进行变更,应经过双方协商一致,并以书面形式确认。

5.2 若因委托方原因导致合同无法履行或终止,应提前30天书面通知开发商,并承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1 双方在合作过程中如发生争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至App开发完成并交付。

委托方(盖章): 开发商(盖章):

日期: 日期:

app委托开发合同 篇三

app委托开发合同

  委托开发合同是一方当事人委托另一方当事人进行技术开发所订立的合同。委托他人进行技术开发的一方为委托人,受他人委托进行技术开发的一方为研究开发人。下面的是小编分享的'与app委托开发合同有关的文章,欢迎继续访问应届毕业生公文网!

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方开发《xxxxxxxxxx》,以下简称“本软件”,一致同意签订如下合同。

  一、合作内容

  甲方委托乙方开发可以在美国苹果公司iPhone和iPad环境下运行的软件《xxxxxxxxxx》(以下简称“本软件”),软件需求(以下简称“需求”)双方协商确定。

  二、合同期限

  自20XX年11月xx日始,至201年xx月xx日止。并在xx年xx月xx日之前确定需求。

  三、甲方权利与义务

  1. 甲方提出的本软件需求不含有反动、黄色及违反国家法律规定的内容。

  2. 甲方拥有本软件的使用权、复制权、发行权、出租权。甲方保证对乙方所开发的软件不作篡改,不泄露给第三方等。

  3. 甲方提出本软件的需求内容作为附件时,必须以书面形式(一式二份且加盖公章)详细地说出需求内容和测试方法(或指标)。

  4. 甲方负责软件的验收工作

  5. 甲方负责按照合同规定及时付款。

  四、乙方责任

  1. 本软件是乙方自行研发,保证不是侵权软件。基本内容包括:本软件包括的客户机端APP端和服务器端两部分。客户机端APP端:开发运行在iPhone、iPad环境下的APP程序,提供使用说明,并可在iOS 5.0.1环境下顺利运行。服务器端:开发满足客户机端APP需求的服务器端程序,提供管理界面和使用说明,并可以在Windows XP(或者Windows Server 20XX)平台下顺利运行。应用平台:本软件客户机端APP端经过测试在iOS 5.0.1下运行正常;服务器端在Windows环境下运行正常,本软件提供中文简体用户界面。乙方承诺只针对甲方提供的需求开发,不增补任何需求以外的功能。

  2. 乙方拥有本软件的著作权、署名权、翻译权、许可权、转让权,乙方授权甲方使用权、复制权、发行权、出租权。

  3. 乙方只负责开发并向甲方交付软件,不提供iTunes软件商店审核、销售服务。

  4. 乙方不承诺在“越狱”设备上正确运行。

  5. 当甲方增加或者修改需求时,乙方有权利每次收取不低于本合同总金额20%,不高于50%的服务费用。

  6. 乙方在交付软件时,对甲方提供相关技术培训。

  五、验收标准

  1. 甲乙双方验收时,甲方按照需求标定的指标验收,没有指标的以运行甲方测试数据结果的正确与否为依据

  2. 乙方完成软件工作,甲方应在三日内组织验收。甲方超过七日不验收,视为验收合格、通过。

  六、费用结算方式

  1. 该软件甲方付给乙方费用总金额xxxxxx元整。

  2. 甲乙双方签订合同当日,甲方将预付保证金xxxxxx元整(占总造价。

  3. 乙方交付软件当日,甲方验收合格后付甲方人民币xxxxxx元整(占总造价70%)。

  4. 甲方收取完开发费用后,免费为乙方维护软件叁个月。5. 免费维护期过后,甲方如需甲方对该软件继续进行维护,乙方将提供偿服务。

  6. 付款方式

  七、违约责任:

  按《合同法》执行。

  八、争议解决:

  双方应本着友好合作的精神共同协商解决,协商不成,任何一方有权向法院提起诉讼。

  九、本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效

  十、未尽事宜,双方另外签署补充协议,补充协议内容与本合同具

有相同的法律效力。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  日期: 日期

app委托开发合同(通用3篇)

手机扫码分享

Top