施工合同【实用6篇】

时间:2013-01-03 01:47:10
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

施工合同 篇一

施工合同是指在工程建设过程中,由建设单位和施工单位签订的一种法律文件,规定了双方在工程建设中的权利义务、工程范围、工期、质量要求、支付方式等相关事项。施工合同的签订对于保障工程质量、确保工程进度、维护双方合法权益具有重要意义。本文将从合同的重要性、合同的基本内容、合同的履行方式等方面进行阐述。

首先,施工合同的签订对于保障工程质量具有重要意义。合同中应明确规定工程的技术标准、质量要求、验收标准等,以确保施工单位按照合同约定进行施工,保证工程质量达到预期目标。合同中还应规定相关的保修责任和索赔处理方式,以应对可能出现的质量问题,保障建设单位的合法权益。

其次,施工合同的签订对于确保工程进度具有重要意义。合同中应明确规定工程的起止时间、工期要求,以及工期延误的责任和补偿办法。施工单位应按照合同约定的工期要求合理安排施工进度,确保工程按时完成。合同中还应规定相关的罚款条款,对于违约方可能造成的工期延误进行惩罚,以推动工程进度的顺利进行。

最后,施工合同的签订对于维护双方合法权益具有重要意义。合同中应明确规定双方的权利义务、支付方式、合同解除的条件和方式等。建设单位应按照合同约定及时支付工程款项,施工单位应按照合同约定完成工程任务。合同中还应规定相关的违约责任和争议解决方式,以保障双方的合法权益,避免可能出现的合同纠纷。

综上所述,施工合同的签订对于保障工程质量、确保工程进度、维护双方合法权益具有重要意义。建设单位和施工单位在签订合同时,应充分考虑工程特点和实际情况,合理制定合同内容,确保施工合同能够在工程建设过程中发挥有效的约束和保障作用。

施工合同 篇二

施工合同是建设项目中重要的法律文件,它规定了建设单位和施工单位之间的权利义务关系,对于保障工程质量、确保工程进度、维护双方合法权益具有重要意义。本文将从合同的签订流程、合同的履行方式、合同的变更与解除等方面进行阐述。

首先,施工合同的签订流程一般包括招投标、谈判、合同编制、合同签订等环节。建设单位首先进行工程招投标,选择合适的施工单位。双方在谈判过程中商讨并确定工程范围、工期、质量要求、价款支付方式等具体事项。随后,双方按照谈判结果编制合同文本,并进行合同签订。签订后,合同生效,双方按照合同约定进行工程施工。

其次,施工合同的履行方式一般包括施工单位按照合同约定的技术标准、质量要求进行施工,建设单位按照合同约定及时支付工程款项。施工单位应按照工程的施工进度表合理安排施工进度,确保工程按时完成。建设单位应按照合同约定及时支付工程款项,以保证施工单位的正常施工。

最后,施工合同的变更与解除一般是在施工过程中根据实际情况进行调整。变更是指在合同履行过程中,由于工程需要或其他原因,经双方协商一致对合同内容进行调整。合同的变更应经双方书面协议,并按照变更后的内容进行履行。解除是指在特定情况下,合同双方经协商一致决定终止合同的行为。合同的解除应经双方书面协议,并按照解除后的约定进行处理。

综上所述,施工合同的签订流程、履行方式、变更与解除等方面都是保障工程质量、确保工程进度、维护双方合法权益的重要环节。建设单位和施工单位在签订合同时,应加强沟通与协商,明确合同内容,确保合同能够在工程建设过程中发挥有效的约束和保障作用。同时,双方应遵守合同约定,履行各自的权利义务,共同推动工程建设的顺利进行。

施工合同 篇三

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任,经双方共同协商同意,签订本合同,甲乙双方应共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.1.工程地点:

  1.2.施工工艺:环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。

  1.3.颜色:色

  1.4.工程面积约: ㎡.

  1.5工程单价:/㎡。

  1.6工程总造价约: 元。大写:

  说明:最后结算金额以实际施工面积为准,地脚线(每米元)和画线(每米元)按长度计算。

  第二条:工程期限

  2.1. 本工程总工期为天。

  2.2. 本工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。

  2.3. 如遇以下情况,工程工期相应顺延。

  a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。

  b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。

  c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。

  d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。

  第三条:双方责任

  1.甲方责任

  A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。

  B.开工前要完成地面铺设,保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。

  C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。

  D.实际地面施工颜色与色样略有偏差,以实际颜色为准,但颜色偏差严重影响工程整体效果的,乙方须应甲方要求承担修复责任。

  2.乙方责任

  A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工,。

  B.施工完成后,涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。

  C.施工质量在质保期内出现问题,乙方确保在24小时内给于书面答复,并在三个工作日内完成修复,以符合工艺标准及甲方的合理要求。

  第四条:工程款的支付与结算

  1.合同签订后,甲方付乙方工程总款的%即 元。施工人员和材料进入工地后,甲方再付乙方总工程款的%,合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书

  2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。

  3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。

  第五条:违约责任

  5.1.工程质保期为壹年,质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修,但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题,由甲方负责。质保期满后如需维修,乙方应收取合理费用。

  5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的,乙方每天按应付款的%收取滞纳金,逾期超过十日的,乙方有权终止合同,甲方承担总工程款%的违约金,即 元。

  5.3乙方未按合同期限按时完工的,甲方每天按已付款的 %收取滞纳金,逾期超过十日的,甲方有权终止合同,乙方承担总工程款 %的违约金,即 元。

  5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收,经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层),乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。

  第六条:

  本合同自签订之日起即产生法律效力,到保修期满之日失效。

  第七条:

  本合同未尽事宜,由甲乙双方互相协商解决,如经双方协商未能解决,可向甲方所在地法院提起诉讼。

  第八条:

  本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  签约代表: 签约代表:

  签约日期: 签约日期:

施工合同 篇四

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将石坝小学操场西面60米X5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同共同遵守执行。

  一、工程情况

  工程名称:60米X5米直跑道

  施工地点:石坝小学操场西

  二、工程范围及内容

  按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:

  60米X5米直跑道的施工。

  三、合同工期:

  1、本工程工期从收到甲方通知后起计,5个工作日完成。

  2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:

  a.甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

  b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;

  c.因甲方原因造成的工期延误;

  d.风雨潮湿天,不宜施工的。

  四、工程质量要求:合格。

  五、合同价款

  1、施工过程中,甲方根据材料款及用工数进行付款。

  2、工程费用:

  路基石160块 X 13.5元=2160元 石子4车 X800元=3200元 水泥8包X20元=160元 沙子一车250元 石粉2车X550元=1100元 人工:大工5 X250元=1250元 小工5 X150元=750元

  总计大写:捌仟捌佰七十元整 小写:8870元

  六、付款方式与工程结算

  工程结束后转账

  七、工程验收

  1、材料进场,乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。

  2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

  3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。

  4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。

  八、竣工交付后服务

  乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。

  九、甲方责任

  1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。

  2、在乙方进场施工前,甲方必须提供已完成符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

  十、乙方责任

  1、委派 为现场管理代表,按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。

  2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。

  3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

  4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。

  十一、争议的解决

  1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。

  2、在执行本合同中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交重庆市仲裁委员会提请诉讼。

  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签署后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇五

  总包方:中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司(甲方)

  分包方:深圳艺丰地产建筑发展有限公司(乙方)

  根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下:

  一、钢材供应

  1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。

  2、 甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款;

  3、 钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定);

  4、 钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收,每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认,若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检,按规定抽检的一次检验费用甲方承担,若发生异议需复检,复检出不合格结果,则由甲方承担复检费,复检合格则由持异议方承担复检费。

  二、商品砼供应

  1、 供商品砼的数量按深圳市20xx年定额规则,按图纸所示意尺寸计算,扣减钢筋和砼中埋设物的体积,其砼施工损耗率按总量的1.5%计(含试块及现场检验测试耗用量),砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时,其超用量的材料费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。

  2、 商品砼供应到现场,乙方按车计量,以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字,同时填写“砼罐车到场记录表”;

  3、 乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试,填写测试记录每批商砼浇筑完毕后,乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管,办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量,每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。

  三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求,需要返工的,其返工的材料费用均由乙方自身承担,由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。

  四、在保证工程质量、工期前提下,乙方应尽可能节约资源;甲供材料若有节约则甲乙双方按5:5分享;

  五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书,供材计划书须在前10天提出,若因乙方原因供材计划延迟提交而造成供货不及时或工期延误,则由乙方承担工期损失责任;若因甲方原因造成供材不及时则由甲方承担工期损失。

  以上协议条款,甲乙双方遵照执行;

  总包方:(盖章) 分包方:(盖章)

  法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人:

  签约日期: 年 月 日

施工合同 篇六

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期:

  根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的.质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):暂定人民币 元整

  (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。

  六、决算依据:

  本工程套用《XX省市政工程预算定额》(20xx版)、《XX省建设工程施工取费定额》(20xx版);材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》(XX栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整:

  设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付:

  待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  十二、违约责任

  1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

  十三、组成合同的文件:

  1、本工程合同书;

  2、施工图纸;

  3、工程预算书;

  4、规范、标准及其它技术文件;

  5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项:

  丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。

  未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  签订地点:

  签订日期:年 月 日

施工合同【实用6篇】

手机扫码分享

Top