染雾施工合同 篇一
施工合同是指在建筑工程或其他工程项目中，由业主与承包商签订的具有法律效力的文件，用于明确双方之间的权责关系和工程施工的具体要求。施工合同的签订对于确保工程质量、保护双方权益以及维护工程进度具有重要意义。本文将围绕施工合同的主要内容和重要性进行阐述。
首先，施工合同的主要内容包括工程概况、工程范围、工程进度、工程质量、工程款项等。其中，工程概况部分主要介绍工程的基本情况，包括工程项目名称、地点、业主、承包商等；工程范围部分明确了工程的具体内容和施工要求；工程进度部分规定了工程的时间节点和工期要求；工程质量部分明确了工程质量标准和验收标准；工程款项部分规定了工程付款方式和付款条件。这些内容的明确性和合理性对于工程顺利进行和双方权益的保护至关重要。
其次，施工合同的重要性体现在以下几个方面。首先，施工合同为工程的顺利进行提供了法律保障。双方在签订合同时，明确了各自的权责，规定了工程的具体要求，有利于双方在合同约定的范围内进行工作，避免了因为工作范围和责任不明确而引发的纠纷和争议。其次，施工合同有利于保护双方的合法权益。合同的签订可以明确业主和承包商的权益和义务，规定了工程质量标准和验收标准，有利于双方在工程施工过程中相互监督和保证工程质量，确保双方的合法权益得到保护。最后，施工合同有助于维护工程进度。合同中规定了工程的时间节点和工期要求，双方应按照合同的约定进行工作，确保工程按时完成，避免了工期延误带来的损失和影响。
综上所述，施工合同是建筑工程或其他工程项目中不可或缺的一环。施工合同的主要内容包括工程概况、工程范围、工程进度、工程质量、工程款项等，这些内容的明确性和合理性对于工程的顺利进行和双方权益的保护至关重要。施工合同的签订有助于保障工程的顺利进行、维护双方的合法权益以及确保工程进度的正常推进。因此，业主和承包商在进行工程施工前，应当认真审查和签订施工合同，确保合同的合法性和有效性，为工程的顺利进行奠定良好的基础。
施工合同 篇二
施工合同是指在建筑工程或其他工程项目中，由业主与承包商签订的具有法律效力的文件，用于明确双方之间的权责关系和工程施工的具体要求。施工合同的签订对于确保工程质量、保护双方权益以及维护工程进度具有重要意义。本文将围绕施工合同的履行和变更进行阐述。
首先，施工合同的履行是指双方按照合同约定的内容和要求进行工作，完成工程的过程。在履行施工合同过程中，业主和承包商应互相配合，确保工程按时、按质量要求完成。业主应及时提供必要的设计文件和施工条件，支付合同约定的工程款项；承包商应按照工程进度和质量要求进行施工，并接受业主的监督和验收。双方应建立良好的沟通机制，及时解决工程中遇到的问题和纠纷，确保工程的顺利进行。
其次，施工合同的变更是指在工程施工过程中，由于工程设计变更、工程范围调整或其他原因，需要对合同内容进行修改的情况。施工合同的变更应经过双方的协商一致，并按照法定程序进行。变更前，双方应明确变更内容、变更原因、变更时间和变更费用等，并签订变更协议。变更后，双方应按照变更后的合同内容进行工作，确保工程能够按照新的要求和标准进行。同时，变更后的合同应在法律上具有同等效力。
综上所述，施工合同的履行和变更是工程施工中不可或缺的环节。双方应在履行施工合同时，互相配合，确保工程按时、按质量要求完成。当工程需要进行变更时，应经过双方的协商一致，并按照法定程序进行。施工合同的履行和变更的有效进行，有助于确保工程质量、保护双方权益以及维护工程进度的正常推进。因此，业主和承包商应在进行工程施工前，对施工合同的履行和变更进行充分的了解和准备，确保合同的有效履行和变更，为工程的顺利进行提供保障。
施工合同 篇三
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程承包的范围和内容：
四、 双方责任：
甲方：
1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。
2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验收标准的门窗洞口。
3、乙方已做好的成品项
目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。
4、为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及土建的相互关系。
甲方为乙方无偿提供以下施工条件。
(1) 提供材料存放场所：（2）配合提供垂直运输机械：（3）提供水、电使用：（4）提供工程交底数据。
5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。
乙方：
1、
2、 制定详细有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定，服从甲方现场管理，接受甲方和监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。
3、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、施工工艺及施工过程负责。
4、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。
5、 乙方必须保证其合同约定施工工期，如因甲方或不可抗力因素，则工期顺延。
6、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净，一切边割废料及散落杂物必须清理干净，不污染其它工种成果。
7、 一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。
五、 工程内容及要求：
1、 工作内容：
（1）按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。
（2）清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。
2、工期约定：
（1）开工时间 年月日，工程工期为 天（乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求；与甲方配合，应满足甲方进度要求，雨天、大风天气工期顺延。
（2）开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按日历连续计算。
（3）由于甲方原因造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证工期顺延。
3、工程质量：
本工程门窗应满足验收标准，门窗塑钢材料及施工验收标准执行：JG158-20xx B50411-20xx、JGJ144-20xx。
六、 文明施工
现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规
章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放；施工过程中根据当
天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，尊重和服从甲方的现场监督和指导。
七、 安全要求
1、 乙方不能作主排除的安全隐患，要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持，消除隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险施工作业。
2、 乙方在组织工人施工时，必须提供安全意识，做好安全防范，制定安全措施，保证安全生产，杜绝任何工伤事故发生。
3、 施工安全用电：施工用电必须遵守安全用电规章制度，按指定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。
八、 工程验收：
1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。
2、 乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工（三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可继续下道工序施工）。
九、 工程造价与结算
1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/（不含税）
2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。
本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积
3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方（分包单位）、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个
月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。
十、 付款方式
1、
2、 施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度款。 门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后，甲、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，甲方应在一个月内付清乙方工程款。
十一、其它约定
1、 在整个施工过程中，若因乙方原因造成了质量和进度问题，其责任由乙方承担。
2、 若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它原因造成无法履约，责任由甲方承担。
3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款，如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚，乙方必须根据合同条款，保证质量按照工期要求完成任务。
十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章： 乙方签章：
联系电话： 联系电话：
年 月 日年月日
施工合同 篇四
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：北京嘉恒立建筑工程有限公司
工程名称：某地中心二期A栋基坑支护工程
工程地点：霸州市胜芳镇
根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条例》及其他有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，就本工程有关承包事项达成如下协议：
第一条
承包方式、承包范围及工程造价
1.1承包方式：包工包料
1.2承包范围及工程内容：某地中心二期A栋基坑支护工程。
1.3合同总价： 224510.4元，大写：贰拾贰万肆仟伍佰壹拾点肆元，（注：工程量：1247.28㎡，单价：180元/㎡ ）。
其中，合同总价为固定总价，含施工过程中的所有费用，但不含总包服务费、水电费及税费等。
第二条
工期及开、竣工日期
2.1双方预定本工程土钉墙护坡工期：暂定12天。上述工期如遇特殊情况作相应的调整，如遇不可抗力等原因工期相应顺延。
第三条 工程质量
3.1工程质量要求：合格
第四条 双方驻工地代表
4.1甲方驻工地代表姓名：
4.2乙方驻工地代表姓名：***
4.3乙方驻工地代表发生变更时，应提前三天书面通知对方，并明确指出交接时间及权限。
第五条 甲方责任
5.1开工前甲方向乙方提供水文地质资料及详细地下管网和地下构筑物资料等有关施工的工程地质资料，并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。
5.2开工前负责清除现场地上、地下障碍物（包括在用地下电缆电线、管道设施等），因故不能清除，需提出具体处理意见和保护措施，并向乙方现场及书面交底。
5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道，满足施工运输的要求，做好施工现场的三通一平工作。
5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题，确保工程按时开工和施工的正常进行。
5.5协助乙方办理有关施工所需证件，并为乙方免费提供住宿。
5.6甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度，协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。在乙方自检合格后，由甲方组织检验并办理验收手续，协调土方开挖和边坡支护之间关系，土方必须配合边坡支护施工，按边坡支护要求进行土方开挖，以保证边坡支护安全为前提。
5.7及时发出必要的指令、确认和批准，并按本合同提供施工配合并支付资金。
5.8甲方须保证降水效果，降水之后施工现场能够满足乙方施工的要求。因降水不利引起的边坡安全问题，由甲方负责，与乙方无关。因降水造成周围建筑物沉降而发生的各种损失全部由甲方承担，乙方不承担任何责任。
第六条 乙方责任
6.1严格遵守国家的有关质量、技术、安全方面的规定，遵守甲方的有关现场的规定。
6.2根据工期和施工现场条件编制切实可行的施工技术方案、施工组织设计和进度计划，报甲方审批；严格按批准的施工组织设计进行施工，保证投入足够的施工机械及人员，随时接受甲方的监督检查，并按要求纠正出现的偏差。
6.3乙方对本工程技术方案及工程实施成果的安全性和合理性承担全部责任。乙方应确保自工程开工至基础土方回填工程全部完成的期 间内，确保边坡安全。
6.4确保安全生产，负责处理本方责任造成的事故，并承担其相应费用。
6.5乙方要严格服从甲方的管理，严格执行甲方的规定、指示和指令，包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料，参加甲方召集的会议。
6.6施工过程中遇到不可预见或难以克服的困难，乙方及时向甲方报告。
第七条 工程验收
7.1甲方按照有关设计资料、现场完成工程实际情况及国家现行有关规范标准，对工程完成成果及工程质量进行验收。
7.2工程完成量及工程质量符合要求和本合同约定内容，双方方可办理有关工程验收及竣工手续。
第八条 工程款的支付
8.1工程款支付：合同签定后乙方进场开工前，甲方向乙方支付预付款为合同总价的30%，护坡工程完工后退场之前付款至合同总价的70%，土方回填后一周内结清余款。（甲方向乙方支付工程款时，乙方需向甲方提供相应的材料发票）
第九条 争议
9.1甲、乙双方发生争议时，应本着友好合作的宗旨，协商解决。如协商不能达成一致，双方可向工程所在地霸州市人民法院提起诉讼。
第十条 违约
10.1甲方不能及时给出明确指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
10.2由于乙方原因不能按合同工期竣工，施工质量达不到规范要求和合同约定要求，未完全履行自身须承担的全部责任和义务，乙方须按协议约定每天支付工程总造价0.3‰的违约金。
10.3除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应履行合同。
10.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或结束全部合同应提前3天通知违约方后可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第十一条 合同文本
11.1本合同自订立日起生效。
11.2工程土方回填工程全部完成，乙方完全履行其各项责任及义务，乙方收到工程竣工结算尾款后，本合同即告终止。
11.3本合同正本二份，甲乙双方各壹份；本合同副本二份，甲乙双方各壹份。
11.4本合同适用法律：中华人民共和国有关法律、法规及规范性文件。
11.5本合同适用标准、规范：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第十二条 补充条款
12.1乙方的现场文明施工应服从甲方统一管理，并满足甲方要求。
12.2乙方在施工过程中应按照甲方要求，同甲方的其他承包商进行良好的协作配合，不得在任何情况下不经甲方许可而妨碍、阻挠它方的工作，或破坏它方工作成果，否则均应承担相应责任。
12.3本合同未尽事宜双方另行协商约定。
（此下无正文）
甲 方： 乙 方：北京嘉恒立建筑
工程有限公司
法定代表人： 法定代表人：
经办人： 经办人：
地址： 地址：北京市大兴区黄村镇亿发工业园14号
签订日期：年 月 日
施工合同 篇五
合同编号：______________
签订地点：_________________________
签订时间：_________________________
甲方（业主）：_____________________
乙方（承包方）：___________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
装饰工程施工地点：________________________
施工内容：________________________
承包方式：________________________
合同总工期______天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
合同总价款（金额大写）；
其中：人工费________元；材料费________元。（见附表一）
二、双方工作
1．甲方工作
1．1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1．2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1．3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2．乙方工作
2．1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2．2 乙方指派________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2．3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2．4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2．5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期
1．工期延误
1．1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程量变化。
（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1．2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1．3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天，甲方支付总价款的________%，计________元；
工程日期过半，甲方再支付总价款的________%，计________元；
验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分计__________元。
五、材料供应
1．甲方供应材料料
甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2．乙方采购的材料
乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1．工程质量
1．1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1．2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2．竣工验收与保修
2．1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。
2．2 双方约定隐蔽工程和中间验收部位：___________________________。
2．3 双方约定的保修项目内容期限为：______________________________。
（本条2．2和2．3款的内容过多可另加页）
八、安全和防火
1．甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2．由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请____________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第________种方式解决：
1．由_______________仲裁委员会仲裁；
2．向人民法院起诉。 十一、其他约定
________________________________________________________
_______________________________________________________。
十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括：
1．本合同条款及合同附表；
2．施工图纸及做法说明；
3．双方有关本工程洽商的其他书面协议；
4．补充规定。
十四、其他
1．本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定___（签字、鉴证、公证）后生效。
2．乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。
业主：（签章）___________ 承包方：（公章）_________
注册地址：_______________
住地：___________________ 法定代表人：______________
委托代理人：_____________
联系电话：_______________ 联系电话：________________
________年______月_____日 ________年______月______日
鉴（公）证单位：（公章）_______
经办人：________________________
鉴（公）证日期：________________
__________年________月________日
施工合同 篇六
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
