回迁房买卖合同 篇一:保障双方权益的法律文书
回迁房买卖合同是指在房屋被政府收回后,政府根据相应政策安排原房屋业主或承租人购买或租赁新房屋的协议。在这个合同中,双方的权益和义务都得到了明确的规定,以保障交易的合法性和公平性。
首先,回迁房买卖合同明确了房屋买卖的双方及其权益。买方通常是原房屋业主或承租人,而卖方则是政府或政府指定的开发商。合同中会详细列出买卖双方的身份信息、联系方式等基本信息,以确保双方能够顺利沟通和履行合同。
其次,合同明确了房屋的交付和支付方式。回迁房通常是政府或开发商按照政策规定新建或购置的房屋,合同会明确约定交付房屋的时间和地点,以及交付后买方需要支付的款项和支付方式。这样一来,买方可以按照合同的约定,及时支付款项并接收房屋,卖方也能够按时收到款项并完成交易。
另外,回迁房买卖合同还明确了房屋的产权和使用权。合同会规定买方取得房屋的产权,并享有相应的使用权,以及政府或开发商保留的权益。这样一来,买方就可以合法地拥有和使用房屋,而卖方也能够保证自己的权益不受侵犯。
此外,合同还会涉及到房屋的质量保证和维修责任。合同会明确规定卖方对房屋质量的保证和维修责任,以及买方对房屋的维护和保养责任。这样一来,买方可以放心购买房屋,而卖方也能够保证房屋的质量和维修服务。
最后,回迁房买卖合同还会包括一些其他条款,如违约责任、争议解决等。合同会明确规定双方的违约责任和相应的赔偿方式,以保证交易的顺利进行。同时,合同还会明确争议的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等,为双方提供了一种解决纠纷的途径。
总的来说,回迁房买卖合同是一份重要的法律文书,它保障了双方的权益,规范了交易的流程和方式,提高了交易的合法性和公平性。双方应该在签署合同之前仔细阅读并理解合同的内容,如有需要可以寻求法律意见。只有在双方都遵守合同约定的情况下,才能够实现顺利的房屋交易。
回迁房买卖合同 篇二:维护社会稳定的重要法律工具
回迁房买卖合同是一种特殊的房地产买卖合同,其独特性在于涉及政府收回房屋后的重新分配和购买。这种合同不仅体现了政府的社会责任和对市民的关怀,还有助于维护社会稳定和促进城市发展。
首先,回迁房买卖合同促进了城市的合理规划和发展。随着城市的不断发展,政府需要收回一些土地和房屋用于重要的公共项目和城市建设。而通过回迁房买卖合同,政府可以将被收回的房屋重新分配给原业主或承租人,并提供新的住房,以满足他们的居住需求。这样一来,政府在进行城市规划和发展的同时,也为市民提供了一个合理的住房解决方案。
其次,回迁房买卖合同促进了社会的平稳过渡和和谐发展。在政府收回房屋后,原业主或承租人常常面临重新安置和购房的问题。而回迁房买卖合同为他们提供了一种合法合理的解决方案,使他们能够按照政府的安排购买或租赁新房屋。这样一来,不仅保障了原业主或承租人的权益,也避免了因房屋收回而引发的社会不稳定和纠纷。
另外,回迁房买卖合同有助于促进房地产市场的健康发展。在回迁房买卖合同中,政府或开发商按照政策规定新建或购置的房屋,为原业主或承租人提供购买或租赁的机会。这样一来,政府或开发商可以合法地出售或出租房屋,从而推动房地产市场的健康发展。同时,买方也可以通过购买回迁房获得自己合法的住房,提高生活质量。
最后,回迁房买卖合同有助于维护社会稳定和安定。在城市发展过程中,政府收回房屋是不可避免的,但如果没有合理的安置政策和机制,可能会引发社会不满和不稳定。而通过回迁房买卖合同,政府可以提供合理的住房安置方案,保障市民的居住权益,从而维护社会稳定和安定。
总的来说,回迁房买卖合同是一种重要的法律工具,它不仅有助于城市规划和发展,还能够促进社会的平稳过渡和和谐发展,推动房地产市场的健康发展,维护社会稳定和安定。政府和市民应共同遵守合同的规定,保护各自的权益,共同推动城市的可持续发展。
回迁房买卖合同 篇三
卖房方(简称甲方):
买房方(简称乙方):
经过甲乙双方协商,就甲方向乙方出卖甲方所有在建回迁房产一事,达成以下条款:
一、甲方同意将位于XXXX区域约XXX平方米回迁楼房以XXX万元人民币的价格出售给乙方。
二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规;甲方必须保证拥有该回迁房屋的独立产权;无任何产权争议及纠纷,并有权将该房屋上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效,回迁房屋地址在XXX区域,甲方保证该回迁房屋有效顺序为第XXX号。否则,由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿,具体赔偿数额按合同第四项。
三、乙方愿意在本合同第一条款和第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述回迁房的完全产权之事签订本合同,并认可在这种情况下签订才具有法律的效力。
四、乙方将购买房屋款项一次性交清后,甲方将房屋所有手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起,双方信守合约,如有违约,违约方支付双倍房价的违约金既人民币XXX万元作为违约赔偿。
五、乙方负责办理过户各种手续,并承担过户费用。
六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时,如需要甲方提供有效证件和及时到场时,甲方无条件负责配合。不得以任何理由推脱,如不配合,属违约行为。
七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方所有,如需领取甲方予以配合协助。
七、协议一式二份,甲乙双方各执一份。此协议自签订之日起立即生效。并永久有效。
甲方产权人:
乙方签字:
甲方共同所有人:
年月日
回迁房买卖合同 篇四
卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字):
身份证号码:
买方(简称乙方):
身份证号码:
根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。
第一条、甲方将自己在(房屋具体地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为90平方米左右,每平方米按照4000元计算。
第二条、上述房产的交易总价为:人民币36万元整。如果实际房产证面积有误差,实际按照4000元/平方米多退少补。
第三条、付款时间与办法:
乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付16万元。如果年月日之前没有移交该房屋给乙方居住使用,甲方按照每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后,乙方立即支付剩余房款10万元。
第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,造成乙方损失的,均由甲方承担责任。
第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方承担总房款30%的违约金。
第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均承担。超过4万元的,超过部分由甲方承担。
第七条、如果当地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽可能协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方故意不协助的,导致增加过户手续费及税费的,一概由甲方承担。
第八条、本协议签订后,甲、乙双方应该共同遵守,都不得无故反悔。如果甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方需要按照同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。
第九条、乙方在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,都有权利将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
第十条、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。
第十一条、本协议一式叁份,本协议自双方签字之日起生效。
甲方(房屋共有人均要签字):乙方:
年月日 年月日
见证人:苏义飞律师
回迁房买卖合同 篇五
出卖人(甲方)
买受人(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。
5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。
6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。
7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付元的违约金。
10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。
11、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。
12、本协议一式两份,双方各执一份为凭。
13、本协议自双方签字之日起生效。
甲方
乙方
年月日
回迁房买卖合同 篇六
卖方: (以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,自愿达成以下协议,以资共同信守执行。
一、甲方承诺并自愿将坐落于 省 市 区 小区建筑面积为㎡(平方米),使用面积㎡(平方米)自有回迁楼房,出售给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔,否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。
二、上述房屋包括附属设施,经双方约定房屋单价(人民币):元/平方米;总价:
三、双方约定,乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至 年月,乙方付给甲方首付款(含定金) (小写: ),甲方同时将房屋交付乙方,以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在 年 月日前向甲方支付(第二次)房款 万元,剩余房款 万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行,甲方声明以下作为本次交易银行账户: 户名: 开户行:。
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋,(原始)产权为其本人,有处分的权利,房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的`行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议,房屋交付后,因房屋质量引起的纠纷,双方不相互承担赔偿责任。
六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房,甲方并未办理产权登记手续,对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺:甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记,甲方办理完全产权登记后,应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷,由甲方承担全部责任,并退换乙方支付的全部房款,同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。
七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名,如乙方不能与开发商(拆迁办)直接办理更名手续,以甲方名义办理产权证书,则办理费用由甲方承担,过户费用由乙方承担,且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续,甲方知晓可办理房产证事宜后,应及时通知乙方,或接到乙方通知后,提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞,否则视甲方为违约,向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方承担赔偿责任。
八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户,届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户,甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。
九、合同签订生效后,房屋升值与甲方无关,乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。
十、本协议签订前或签订后,该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用,概由甲方承担。
十一、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得反悔,不得再对该房屋主张任何权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的全部房款,同时,应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息,并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。
十二、本协议签订后,双方应该共同遵守。如违约,违约方除赔偿对方相应经济损失外,还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。
十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米,所产生的面积差,甲方应按照5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。
十四、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易,并且同意本协议所有条款,甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。
十五、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成,任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。
十六、本协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。
十七、本协议一式三份,双方各执一份为凭,交一份于房屋所在地社居委备案留存。
甲方(签字)
身份证号:
通信地址:
电 话:
(法定继承人意见/签字):
身份证号:
通信地址:
电 话:
乙方(签字): 身份证号 通信地址:电 话:年 月 日