工程保证金合同范本三篇 篇一
工程保证金合同范本
合同编号:XXX-XXX-XXX
甲方(出借方):_______________________
乙方(借款方):_______________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下协议:
第一条 合同目的
为保证乙方按照合同约定按时支付工程款项,甲方同意向乙方提供工程保证金,并约定相关条款。
第二条 工程保证金金额
1. 工程保证金金额为人民币(大写)_____________(小写_____________)。
2. 工程保证金的支付方式为一次性支付。
3. 工程保证金的支付时间为本合同签订之日起的三个工作日内。
第三条 工程保证金退还
1. 乙方按照合同约定履行完毕后,甲方应在收到乙方书面申请并满足以下条件后的十个工作日内退还工程保证金:
(1)工程质量合格,经甲方验收合格。
(2)工程竣工时间符合合同约定。
(3)甲方未发现乙方违反合同约定的其他行为。
2. 如乙方未按照合同约定履行完毕或违反合同约定,甲方有权扣除工程保证金以弥补损失。
第四条 合同变更和解除
1. 任何一方希望变更合同内容的,应提前书面通知对方,并经双方友好协商一致后,签订合同变更协议。
2. 发生以下情况之一的,本合同可被解除:
(1)经双方协商一致。
(2)因不可抗力导致无法履行合同。
(3)根据法律法规的规定。
第五条 争议解决
本合同的解释和争议解决应依照中华人民共和国的法律进行,如双方无法协商解决,应提交有管辖权的人民法院裁决。
第六条 其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并工程保证金退还完毕之日终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(出借方):_______________________
乙方(借款方):_______________________
签字日期:_______________________
工程保证金合同范本三篇 篇二
工程保证金合同范本
合同编号:XXX-XXX-XXX
甲方(出借方):_______________________
乙方(借款方):_______________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下协议:
第一条 合同目的
为保证乙方按照合同约定按时支付工程款项,甲方同意向乙方提供工程保证金,并约定相关条款。
第二条 工程保证金金额
1. 工程保证金金额为人民币(大写)_____________(小写_____________)。
2. 工程保证金的支付方式为分期支付。
3. 工程保证金的支付时间为合同签订之日起的三个工作日内,分期支付方式如下:
(1)首期支付金额为工程保证金的50%,支付时间为合同签订之日起的三个工作日内。
(2)后续支付金额为工程保证金的50%,支付时间为乙方按照合同约定完成工程的三个工作日内。
第三条 工程保证金退还
1. 乙方按照合同约定履行完毕后,甲方应在收到乙方书面申请并满足以下条件后的十个工作日内退还工程保证金:
(1)工程质量合格,经甲方验收合格。
(2)工程竣工时间符合合同约定。
(3)甲方未发现乙方违反合同约定的其他行为。
2. 如乙方未按照合同约定履行完毕或违反合同约定,甲方有权扣除工程保证金以弥补损失。
第四条 合同变更和解除
1. 任何一方希望变更合同内容的,应提前书面通知对方,并经双方友好协商一致后,签订合同变更协议。
2. 发生以下情况之一的,本合同可被解除:
(1)经双方协商一致。
(2)因不可抗力导致无法履行合同。
(3)根据法律法规的规定。
第五条 争议解决
本合同的解释和争议解决应依照中华人民共和国的法律进行,如双方无法协商解决,应提交有管辖权的人民法院裁决。
第六条 其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并工程保证金退还完毕之日终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(出借方):_______________________
乙方(借款方):_______________________
签字日期:_______________________
工程保证金合同范本三篇 篇三
【#合同范文# 导语】工程保证金是指施工单位在建设签订之前,预先交付给建设单位,用以保证施工质量的资金。以下是®整理的“工程保证金合同”,仅供参考!
【篇一】
工程名称:
甲方:
乙方(施工):
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订地点:签订日期:
【篇二】
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一
条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):
【篇三】
甲方:××××工程有限责任公司
乙方:××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:
1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,自愿放弃××××××万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:乙方:
年月日年月日