宾馆装修合同范本【精简3篇】

时间:2014-05-03 05:48:47
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

宾馆装修合同范本 篇一

宾馆装修合同范本

甲方:(宾馆名称)

地址:(宾馆地址)

电话:(宾馆联系电话)

乙方:(装修公司名称)

地址:(装修公司地址)

电话:(装修公司联系电话)

鉴于甲方拟对宾馆进行装修,现甲乙双方经友好协商,就装修事宜达成如下合同:

一、装修工程内容:

1. 甲方交付给乙方的装修工程内容包括:宾馆大厅、客房、餐厅、走廊等公共区域的装修设计、施工和材料采购。

2. 乙方负责根据甲方提供的设计要求和预算,进行装修方案的设计和报价,并在甲方同意后进行施工。

二、装修工期:

1. 乙方承诺,在合同签订后的(天/月)内完成装修工程。

2. 如因乙方原因导致装修工期延误,乙方需承担相应的违约责任。

三、装修费用:

1. 装修费用总额为(金额),乙方需在装修工程完工后三日内向甲方开具正式发票,并提供相应的材料采购清单。

2. 如甲方需要增加或减少装修工程内容,乙方应与甲方协商并签订补充合同,费用按照双方协商确定的价格进行结算。

四、装修质量和保修:

1. 乙方承诺提供的装修设计和施工符合相关法律法规和行业标准,保证宾馆装修质量。

2. 装修工程竣工后,乙方提供装修保修期为(时间),在保修期内,如出现质量问题,乙方应及时进行修复或重新施工。

五、违约责任:

1. 如甲方未按照合同约定支付装修费用,乙方有权要求甲方支付相应的违约金,并暂停装修工程。

2. 如乙方未按照合同约定完成装修工程或保修期内未能及时进行修复,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决:

1. 合同履行中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定:

(根据实际情况进行约定)

八、合同生效:

1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(天/月)。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签字: 签字:

日期: 日期:

宾馆装修合同范本 篇二

宾馆装修合同范本

甲方:(宾馆名称)

地址:(宾馆地址)

电话:(宾馆联系电话)

乙方:(装修公司名称)

地址:(装修公司地址)

电话:(装修公司联系电话)

鉴于甲方拟对宾馆进行装修,现甲乙双方经友好协商,就装修事宜达成如下合同:

一、装修工程内容:

1. 甲方交付给乙方的装修工程内容包括:宾馆大厅、客房、餐厅、走廊等公共区域的装修设计、施工和材料采购。

2. 乙方负责根据甲方提供的设计要求和预算,进行装修方案的设计和报价,并在甲方同意后进行施工。

二、装修工期:

1. 乙方承诺,在合同签订后的(天/月)内完成装修工程。

2. 如因乙方原因导致装修工期延误,乙方需承担相应的违约责任。

三、装修费用:

1. 装修费用总额为(金额),乙方需在装修工程完工后三日内向甲方开具正式发票,并提供相应的材料采购清单。

2. 如甲方需要增加或减少装修工程内容,乙方应与甲方协商并签订补充合同,费用按照双方协商确定的价格进行结算。

四、装修质量和保修:

1. 乙方承诺提供的装修设计和施工符合相关法律法规和行业标准,保证宾馆装修质量。

2. 装修工程竣工后,乙方提供装修保修期为(时间),在保修期内,如出现质量问题,乙方应及时进行修复或重新施工。

五、违约责任:

1. 如甲方未按照合同约定支付装修费用,乙方有权要求甲方支付相应的违约金,并暂停装修工程。

2. 如乙方未按照合同约定完成装修工程或保修期内未能及时进行修复,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决:

1. 合同履行中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定:

(根据实际情况进行约定)

八、合同生效:

1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(天/月)。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签字: 签字:

日期: 日期:

宾馆装修合同范本 篇三


以下是®为大家整理的关于《宾馆装修合同范本》,供大家学习参考!


甲方:__________________________
  乙方:__________________________
  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
  第一条;工程概况
  1 工程地点:XX。
  2 工程内容:总建筑面积 平方米。
  3 承包范围;装饰装修人工费用;
  4 开工日期:2011年 月 日;竣工

日期:2011年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
  第二条;合同价款
  1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。
  2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。
  3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。
  4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。
  5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。
  第三条;甲方责任
  1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
  2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
  3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
  4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
  5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
  第四条;乙方责任
  1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
  2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
  3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
  4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
  第五条;材料供应
  1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
  2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
  3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
  第六条;安全责任
  1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
  2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
  3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
  第七条;质量验收
  1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
  2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
  3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
  第八条;工程变更
  1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
  2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
  第九条;工程保修
  1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
  第十条;违约责任
  1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
  2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
  3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
  4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
  5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
  6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
  7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
  第十一条;争议解决
  1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
  2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
  发包方(盖章):_________       承包方(盖章):_________
  发包方电话      承包方电话
  _________年____月____日        _________年____月____日
宾馆装修合同范本【精简3篇】

手机扫码分享

Top