房地产预售买卖合同(推荐3篇)

时间:2011-05-08 08:25:36
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

房地产预售买卖合同 篇一

房地产预售买卖合同是指在房地产项目尚未完工前,开发商与购房者签订的一份合同,约定了双方的权益和责任。这种合同对于保护购房者的权益,规范房地产市场具有重要意义。

首先,房地产预售买卖合同明确了房屋交付的时间和条件。在合同中,开发商会约定房屋的交付时间,并承诺在该时间前完成房屋的建设工作。这一条款的存在,可以有效地保障购房者的利益,避免开发商无限期地拖延房屋的交付时间。同时,合同还规定了房屋交付的标准和条件,确保购房者能够得到符合预期的房屋。

其次,房地产预售买卖合同规定了购房者的付款方式和期限。购房者在购买房屋时需要支付一定的定金或首付款,合同中会明确规定这一金额和支付方式。此外,合同还会约定购房者的尾款支付时间和方式。这一条款的存在,可以有效地防止购房者在支付过程中受到不公正待遇,保证购房者的合法权益。

再次,房地产预售买卖合同中还约定了双方的违约责任和补偿方式。如果一方违约,合同中会明确规定违约方需要支付给守约方的违约金或其他形式的赔偿。这一条款的存在,可以促使双方遵守合同,减少违约行为的发生,维护市场秩序。

最后,房地产预售买卖合同还约定了房屋质量保证和售后服务。在合同中,开发商会承诺房屋的质量符合国家标准,并提供一定期限的售后服务。这一条款的存在,可以保证购房者购买到符合质量要求的房屋,并在购房后享受到相关的维修和保养服务。

综上所述,房地产预售买卖合同在保护购房者权益、规范房地产市场方面具有重要作用。通过明确交付时间和条件、规定付款方式和期限、约定违约责任和补偿方式以及保证房屋质量和售后服务,合同为购房者提供了法律保障,有效地维护了市场秩序。同时,合同也对开发商的行为进行了规范,促进了房地产行业的健康发展。

房地产预售买卖合同 篇二

房地产预售买卖合同是指在房地产项目尚未完工前,开发商与购房者签订的一份合同,约定了双方的权益和责任。这种合同的出现,为购房者提供了更多的选择,同时也带来了一些风险。

首先,房地产预售买卖合同存在着信息不对称的问题。由于购房者在购买之前只能通过开发商提供的样板房、宣传资料等信息来判断房屋的质量和价值,很难获得全面准确的信息。而开发商则可以通过宣传手段夸大房屋的优势,隐瞒缺陷,导致购房者在签订合同时缺乏足够的了解。这种信息不对称的问题,增加了购房者的风险,容易导致购买到不符合预期的房屋。

其次,房地产预售买卖合同中的条款往往偏向开发商,对购房者的权益保护不够充分。例如,合同中对开发商的违约责任和补偿方式往往有所限制,而对购房者的违约责任则相对较严厉。这种不平等的条款,使得购房者在与开发商发生纠纷时处于弱势地位,难以维护自己的权益。

再次,房地产预售买卖合同中的约定常常存在模糊不清的问题。例如,合同中对房屋交付时间的约定往往模糊不清,给开发商留下了操作的空间。此外,合同中对房屋质量的约定也常常存在模糊的问题,难以确定开发商在房屋建设过程中的具体责任。这些模糊不清的约定,给开发商提供了很大的操作空间,增加了购房者的不确定性和风险。

最后,房地产预售买卖合同的签订过程存在一定的强制性。由于房地产市场的供需关系,购房者常常面临着时间和选择的压力,不得不在不完全了解合同内容的情况下签订合同。这种强制性的签订过程,容易导致购房者在合同中失去一些应有的权益,从而受到不公平待遇。

综上所述,房地产预售买卖合同在一定程度上存在信息不对称、权益保护不足、约定模糊不清和签订过程强制性的问题。为了保护购房者的权益,需要加强监管,规范合同条款,提高买卖双方的平等地位。只有在公平公正的环境下,房地产预售买卖合同才能更好地发挥其应有的作用,为购房者和开发商双方带来更多的利益。

房地产预售买卖合同 篇三

  卖方:_________

  营业执照号码:_________

  开发企业资质证书号码:_________

  法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  买方:_________

  法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  第一条 本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定,由买方、卖方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。

  第二条 卖方与_________市规划国土局签订深地合字(_________)_________号《土地使用权出让合同书》及_________号补充协议,取得位于_________市_________区_________路,宗地编号为_________,土地面积_________平方米的土地使用权,土地用途为_________,土地使用期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

  卖方经批准在上述土地上兴建商品房,定名为_________,主体建筑物的性质为_________,属_________结构,建筑层数:地上_________层,地下_________层。

  本房地产项目地价款已缴清,所售房地产未设定抵押,也无其他权利限制。深圳市规划国土局已批准本房地产项目进行预售,《房地产预售许可证》号为_________。

  第三条 买方购买_________的第_________栋_________座_________号房,位于_________层,用途为_________,建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,分摊公用建筑面积_________平方米。

  具体分摊项目和不分摊项目见附表。

  具体楼层和位置见所附总平面图、立面图、楼层平面图及分户平面图。

  卖方出售的房地产所位于宗地编号为_________的土地及公共设施,为该地域范围内房地产权利人共同享有(法律、法规及土地使用权出让合同中另有规定的除外)。

  卖方承诺在本合同所售房地产交付买方使用时,本项目的土地出让合同书及其补充协议中规定的公共设施,也一并建成交付使用,否则买方可以拒绝收楼(买卖双方另有约定的除外)。

  第四条 买卖双方约定前条所述房地产按下面第_________种方式计算购房款:

  (一)按建筑面积计算,单价为人民币/港币_________元/平方米,总金额为人民币/港币_________元(小写_________元)。

  (二)按套内建筑面积计算,单价为人民币/港币_________元/平方米,总金额为人民币/港币_________元(小写_________元)。

  (三)按套计算,总金额为人民币/港币_________元(小写_________元)。

  第五条 卖方委托_________为购房款的代收和监管机构,_________为本项目的工程监理机构。

  双方约定:买方不直接将购房款交给卖方,而是按照附表规定的付款方式将购房款汇入代收机构,以便于监管。

  卖方在代收机构的帐户名称是_________,帐号_________。

  第六条 买方未按本合同附表规定的付款方式按期给付购房款的,应当承担迟延支付的违约责任:

  (一)买方给付的价款达到应付总价款_________%以上的,买方应就房价欠付额向卖方支付延期付款的违约金(违约金标准按债务履行期间人民银行有关延期付款的滞纳金标准执行)。

  (二)买方给付的金额不足应付价款_________%的,卖方可要求买方支付欠付价款百分之_________的违约金(一般不超过_________%)。

  (三)买方超过合同约定时间_________日仍不付清应付价款的,卖方有权单方解除合同。卖方单方解除合同的,应以书面形式及时通知买方,并在_________日内从买方已付价款中扣除双方约定的违约金,剩余款项退还给买方。

  第七条 卖方须于_________年_________月_________日前将本合同规定的房地产交付买方使用,交付使用时应取得建设主管部门规定的工程竣工验收证明。

  卖方在房地产竣工验收合格之前交付房地产的,交付行为无效。

  卖方向买方交付房地产时,应发出书面通知,并由买方签收。书面通知应包括实际交付建筑面积的内容。买方接到书面通知后,应及时对房地产进行验收。如有异议,应当在_________日内提出,逾期不提出,视为同意收楼。

  第八条 卖方不能按约定时间交付房地产予买方使用的,每延期_________日,卖方应向买方支付买卖总价款万分之五的违约金。造成买方损失的,卖方除支付违约金外,还应当负赔偿责任。

  卖方超过约定时间_________日仍不交付房地产的:

  (一)买方有权单方解除合同。卖方接到买方解除合同的书面通知后,应当在_________日内将买方已付的一切款项(不计利息)退还,并支付双方约定的违约金。造成买方损失的,还应当负赔偿责任。

  (二)买方不解除合同的,按本条第一款处理。

  第九条 如遇不可抗力的特殊原因,严重影响施工进度,可能使房地产不能按约定时间交付使用的,卖方应以书面形式及时通知买方。

  第十条 已预售的'房地产在建筑工程施工过程中,不得变更公共设施的用途、设计和项目名称。如确需变更的,卖方应持五分之四以上购房者同意的公证书,向政府规划设计主管部门申报。

  第十一条 卖方在住宅交付使用时,应当向买方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。不提供的,买方可拒绝接收。 《住宅质量保证书》应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。卖方应当按照《住宅质量保证书》的约定,承担房地产保修责任。

  第十二条 交付使用的房地产实际面积与本合同规定面积存在差异的,按以下方式处理:

  按建筑面积计算购房款的:

  (一)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在1%以内(含1%)的,为允许的合理差异,买卖双方互相不退、不补。

  (二)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在1%以上(不含1%)、5%以内(含5%)的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

  (三)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在5%以上(不含5%)的,买方有权解除合同。买方要求解除合同的,卖方应在_________日内退还买方交付的购房款及利息,并承担购房总价款5%的违约金。

  (四)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在5%以上(不含5%),经买卖双方协商不解除合同的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

  按套内建筑面积计算购房款的:

  (一)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在0.6%以内(含0.6%)的,为允许的合理差异,买卖双方互相不退、不补。

  (二)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在0.6%以上(不含0.6%)、3%以内(含3%)的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

  (三)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在3%以上(不含3%)的,买方有权解除合同。买方要求解除合同的,卖方应在10日内退还买方交付的购房款及利息,并承担购房总价款5%的违约金。

  (四)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在3%以上(不含3%),经买卖双方协商不解除合同的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

  第十三条 交付使用的房地产的装修部分达不到本合同附表约定的装修标准的,买方有权要求卖方补偿装修的差价款。

  第十四条 买方付清购房款后,卖方应出具付清购房款证明书。

  第十五条 房地产移交后,在未由业主委员会聘请住宅区管理机构之前交由_________公司负责房地产的物业管理,物业管理费按_________元/平方米(建筑面积)计收。业主委员会成立后,可续聘或另选聘物业管理公司,管理费由业主委员会与物业管理公司协商确定。

  买方所购商品房仅作_________使用,买方在装修及使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。对此,卖方有权监督、制止及向政府有关部门报告。

  第十六条 卖方应在取得工程竣工验收证明之日起_________日内,书面通知买方共同向深圳市房地产权登记机关申请房地产转移登记。

  办理《房地产证》的有关税费,按国家、省、市的规定由买卖双方各自承担。

  第十七条 如卖方未按前条规定通知买方,或因卖方原因造成买方不能按法定期限领取《房地产证》的,卖方从取得《深圳市建设工程竣工验收备案证明书》之日的第_________日起,每日按买卖总价款的万分之三支付违约金,直至深圳市房地产权登记机关核发《房地产证》之日止。

  第十八条 卖方应自本合同生效之日起_________日内将本合同向深圳市房地产权登记机关作备案登记。

  如卖方未履行此项义务,造成买方损失的,应当承担赔偿责任。

  第十九条 卖方应向买方提供查阅、复印、摘抄以下文件的便利:

  (一)卖方与深圳市规划国土局签订的深地合字(_________)_________号《土地使用权出让合同书》及_________号补充协议或者《房地产证》;

  (二)《房地产预售许可证》、《建设工程规划许可证》及《施工许可证》;

  (三)主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图及房屋面积测绘报告。

  第二十条 除买卖双方另有约定外,买卖双方的地址以本合同所确定的地址为准。

  本合同中的“通知”指书面通知,送达方式采取当事人签收或邮寄送达的方式。

  以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  第二十一条 本合同发生纠纷时,由买卖双方协商解决,协商不成的,选择下列第_________种方式解决:

  (一)向_________仲裁委员会申请仲裁;

  (二)向中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会申请仲裁;

  (三)依法向人民法院起诉。

  第二十二条 买卖双方可约定其他条款列于附表中,内容包括屋顶使用权、外墙面使用权等问题,附表须经双方签字、盖章方为有效。

  除买卖双方另有约定外,卖方所作的售楼广告、售楼书、样板房视为本合同的组成部分,卖方应承担相应的义务。

  第二十三条 本合同的附表及附图均为合同内容之一部分。

  第二十四条 本合同连同附表及附图,共_________页,为一式_________份,卖方、买方各执一份,其他交有关部门,均具有同等法律效力。

  第二十五条 本合同自双方签订之日起生效。

  卖方(盖章):_________        买方(盖章):_________

  卖方代理人(签字):_________     买方代理人(签字):_________

  _________年____月____日        _________年____月____日

房地产预售买卖合同(推荐3篇)

手机扫码分享

Top