染雾机械租赁合同 篇一
机械租赁合同是一种常见的商业合同，用于规定机械设备的出租和租赁双方的权利和义务。该合同具有法律效力，双方应当按照合同约定履行各自的责任。以下是机械租赁合同的一般内容和注意事项。
一、合同基本信息
机械租赁合同应当包括租赁双方的名称、地址和联系方式，机械设备的详细信息（包括型号、数量、规格等），租赁期限，租金和支付方式等基本信息。双方应当对这些信息进行核对和确认，确保准确无误。
二、机械设备的状态和保养
租赁合同应当明确机械设备的使用状态和保养责任。出租方应当保证机械设备处于良好的工作状态，并且提供必要的保养和维修服务。租赁方在租赁期间应当按照合理方式使用机械设备，并做好日常保养工作。
三、租金和支付方式
机械租赁合同应当明确租金和支付方式。租金的计算方式可以是按天、按周或按月计算，具体根据双方商议确定。支付方式可以是一次性支付或分期支付，也可以是线上支付或线下支付，具体根据双方约定执行。
四、保证金和违约责任
为了保证租赁双方的权益，机械租赁合同常常要求租赁方支付一定的保证金。保证金可以用于支付租金、赔偿损失或者作为违约金。合同应当明确保证金的支付金额、使用范围和返还条件。合同还应当明确违约责任，包括违约方应支付的违约金和赔偿责任。
五、终止合同和解决纠纷
机械租赁合同应当明确终止合同的条件和程序。合同可以约定在租赁期满后终止，也可以约定在某方违约时终止。如果双方出现争议，应当首先通过友好协商解决。如果无法解决，可以诉诸于法律途径，双方应当承担相应的法律责任。
机械租赁合同是一种重要的商业合同，对于租赁双方都具有一定的风险和责任。双方在签订合同时应当仔细阅读并理解合同的内容，确保自己的权益得到保护。同时，双方也应当遵守合同约定，履行各自的责任，保持良好的合作关系。
机械租赁合同 篇二
机械租赁合同是一种常见的商业合同，用于规定机械设备的出租和租赁双方的权利和义务。以下是一篇关于机械租赁合同的案例分析。
案例背景：
甲方是一家建筑公司，需要租赁一台大型挖掘机用于工地施工。乙方是一家机械租赁公司，拥有一台符合甲方需求的挖掘机。双方达成租赁协议，约定租赁期为3个月，租金为每月10000元。甲方支付了30000元的保证金，并按时支付了前两个月的租金。
案例分析：
在第三个月租金到期之前，乙方发现租赁的挖掘机在甲方的施工中受损严重，无法正常工作。乙方向甲方提出维修和赔偿的要求，但甲方拒绝承担责任。乙方决定终止合同并要求返还保证金。
根据机械租赁合同的约定，出租方应当保证机械设备处于良好的工作状态，并提供必要的保养和维修服务。甲方在使用机械设备时应当按照合理方式进行操作，并做好日常保养工作。如果机械设备在正常使用过程中受损，出租方有权要求租赁方承担维修费用或赔偿损失。
在这个案例中，乙方认为挖掘机的损坏是由甲方不当使用和缺乏保养导致的，因此要求甲方承担维修费用和赔偿损失。甲方则认为挖掘机的损坏是由设备本身质量问题导致的，拒绝承担责任。
针对这种情况，双方应当首先进行友好协商，尽量寻求解决方案。如果无法达成一致，可以考虑寻求第三方的调解或仲裁机构的介入。根据合同约定，双方可以解除合同并要求返还保证金。
总结：
机械租赁合同在商业活动中起到了重要的作用，对租赁双方的权益保护至关重要。双方在签订合同时应当仔细阅读合同内容，并明确各自的权利和责任。如果出现纠纷，应当通过友好协商解决，或者诉诸于法律途径。合同的履行和合作关系的维护是双方共同的责任。
机械租赁合同 篇三
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：
1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。
2、机械设备名称、型号、数量： 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单
3、租凭时间： XX年00月00日——XX年00月0日
4、施工地点：
5、财务结算方式：
（1）计费方式及单价： 见租凭设备表
（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。
6、有关约定：
（1） 乙 方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。
（2）设备租凭期间，设备操作者的食宿由 甲 方负责。
（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。
7、甲方责任：
（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。
（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。
（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。
8、乙方复杂：
（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。
（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。
（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。
9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。
10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
经办人： 经办人：
签订日期： 年 月 日
机械租赁合同 篇四
甲方： 乙方：
电话： 电话：
甲、乙双方根据《合同法》及有关规定，为确定双方的权力和义务，经双方友好协商，达成以下合同条款，并签订本合同，望共同遵守。
一、 活动项目
1、活动类别：
2、活动时间：20xx年 月 日
3、活动地点:
二、 费用总价及付款方式：
1、费用总价：小写： 元，人民币大写： 整
2、此价包括内容见附件
3、付款方式：
合同签定生效后，甲方即将活动费用( 元人民币)支付给乙方作为合同之定金，安装完毕后支付( 元人民币)，余款( 元人民币)的活动完成后当天支付。甲方用现款方式提交乙方。如甲方未在规定时间内支付余款，乙方可按每天5%收取违约金。
三、 入场时间和撤场时间：
入场时间：20 年 月 日撤场时间：20xx年 月 日
四、 附则：
1、 设备所需主电源以及工作人员由甲方提供。
2、 甲方负责乙方工作人员的吃、住以及设备运输等费用。
3、 在演出过程中，甲方所提供的相关音效资料，必须保证质量，若因此产生不良影响，本公司概不负
责.
4、 其它未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，由重庆市高新区人民法院裁决。
5、 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，本合同附件与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
合同编号：00318
器材清单表
甲 方： 乙 方：
签 约 人： 签 约 人：
签约时间： 签约时间：
机械租赁合同 篇五
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密
民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。
第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。
经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。
一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的.真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
机械租赁合同 篇六
承租方(甲方)：出租方(乙方)： 工程名称： 合同编号：
机械（设备）名称：供货地点：合同总价：（金额大写）￥：
建筑施工机械（设备）租赁合同协议条款
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本设备租赁合同。
第一条 甲方根据 工程项目需要向乙方租赁如下机械（设备），租赁机械（设备）的名称、规格、数量、质量标准及租赁价款等标准如下：
第二条 租赁期间租赁机械(设备)的质量问题由乙方负责，租赁 期间由乙方负责维修保养。
第三条 租赁期限：自 年 月日至 年 月 日，共计天。起租日以机械（设备）安装、调试后经双方联合验收合格投入使用之日起计算，以承租方书面通知停机之日为租赁终止日。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前 日内，重新签订合同。
第四条 租金、租金支付方式和期限
4.1 租金按月计算，每月元。每月付款一次，不满一个月的按照实际天数计算（月租金÷月日历天数×实际工作天数）；
4.2 甲方在使用中途报停的，停机费按月租金的 %收取；
4.3 机械（设备）的进出场、拆装（安装）、调试、接高等由乙方负责，费用由甲方支付，每台元。机械（设备）进场安装验收合格后支付元，余款在机械（设备）退场后30日内一次付清。
第五条 双方责任及义务
5.1 甲方的责任及义务
5.1.1甲方应按乙方的要求保证机械（设备）进出场的顺利进行；
5.1.2甲方应准确提供现场的情况，甲方应向乙方出具一份现场 平面图，并由甲方的技术人员与乙方的技术人员共同研究，以确定机械设备的具体位置；甲方应指定专业技术人员，根据乙方提供的基础技术交底对基础施工，并经双方相关人员对基础进行验收合格后方可进行下一道工序，在基础验收时出具相关资料：隐检记录、混凝土强度实验报告、接地电阻测量记录等。
5.1.3甲方对进场后的机械（设备）有使用的权利，甲方应遵守安全操作规程、维护机械（设备）的安全运转，并有负责保卫的义务；
5.1.4甲方对乙方配备的机械（设备）司机有进行生产作业的指 挥权，并有权对配合不好的司机提出批评指正或提出建议要求更换；
5.1.5负责给乙方配备的机械（设备）司机提供食宿的方便条件；
5.1.6根据工程需要，甲方应配备持证上岗的信号工和熟练的挂 卸工；
5.2 乙方的责任及义务
5.2.1乙方提供企业营业执照、资质、北京市建委编号和经特种设备检测中心核发的监测报告、合格证复印件、机组人员有效操作证的复印件，以上复印件均需加盖乙方单位的公章。
5.2.2乙方应根据设备的型号，向甲方提供基础施工技术交底，并派专业人员协助甲方做好基础的施工，最终由乙方的专业技术人员同甲方的有关人员对基础进行验收。
5.2.3乙方应提供合格的、性能良好的机械设备，确保甲方租用的机械（设备）的完好率及利用率，乙方应加强对机械（设备）的保养，保持良好的工作状况，并长期派1至2名维修人员负责维修保养直到机械（设备）租赁期满；
5.2.4乙方应配备足够的机械（设备）司机，机械（设备）司机 应持证上岗，遵守安全操作规程，严禁违章作业，发现不安全隐患时，有权要求停机检查，并及时排除；由于设备自身原因造成的安全事故，由乙方负全部责任。
5.2.5乙方配备的机械（设备）司机要遵守甲方的作业时间，做到坚守岗位，听从指挥，随叫随到，确保甲方的施工需要；
5.2.6机械（设备）发生故障时，乙方应及时排除，故障维修时间，塔吊每次不超过24小时，如超过24小时，应从月租金中核减相应的台班费；外用电梯每次维修不超过12小时，每月累计不超过24小时，如超过24小时，应从月租金中核减相应的台班费；电动吊篮每次维修不超过2小时，每月累计不超过12小时，如超过12小时，应从月租金中核减相应的台班费；
5.2.7乙方配备的机械（设备）司机应遵守甲方的劳动纪律，若违反甲方工地现场的管理规定，乙方要严肃处理，严重者应进行更换；
5.2.8机械（设备）司机对甲方的指挥人员的违章指挥有权予以拒绝并及时向本单位领导汇报。
5.2.9乙方在运输安装过程中一切安全工作由乙方负责。 第六条 安全条款：甲、乙双方另行签订安全协议，作为本合同 的附件。运输方在运输过程中保证车辆尾气排放达标，不携带泥土上路，装卸方在装卸设备时须轻拿轻放，避免和减少扬尘、噪声对环境的影响。
