染雾欠款起诉书格式范文 篇一
尊敬的法院：
我是原告（原告姓名），身份证号码为（原告身份证号码），住所地址为（原告住所地址）。被告（被告姓名），身份证号码为（被告身份证号码），住所地址为（被告住所地址）。
根据我与被告之间的借款合同，在（借款日期）我借给被告（借款金额）人民币。根据合同约定，被告应在（还款期限）之前偿还全部借款本金及利息。
然而，截至目前，被告仍未按照合同约定偿还借款。我多次与被告进行沟通和催促，但被告一直以各种理由推脱，拒不履行还款义务。
基于以上事实，我不得不向贵院提起诉讼，要求被告按照合同约定偿还借款本金及利息，并承担由此产生的法律责任。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条之规定，我特向贵院提出以下诉讼请求：
1. 被告立即偿还借款本金（借款金额）人民币。
2. 被告按照合同约定支付利息（利息金额）人民币。
3. 被告承担本诉讼费用。
我特此向贵院申请立案，并请贵院依法审理，保护我的合法权益。
特此申请。
原告：（原告姓名）
日期：（日期）
欠款起诉书格式范文 篇二
尊敬的法院：
我是原告（原告姓名），身份证号码为（原告身份证号码），住所地址为（原告住所地址）。被告（被告姓名），身份证号码为（被告身份证号码），住所地址为（被告住所地址）。
根据我与被告之间的借款合同，在（借款日期）我借给被告（借款金额）人民币。根据合同约定，被告应在（还款期限）之前偿还全部借款本金及利息。
然而，截至目前，被告仍未按照合同约定偿还借款。我多次与被告进行沟通和催促，但被告一直以各种理由推脱，拒不履行还款义务。
基于以上事实，我不得不向贵院提起诉讼，要求被告按照合同约定偿还借款本金及利息，并承担由此产生的法律责任。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条之规定，我特向贵院提出以下诉讼请求：
1. 被告立即偿还借款本金（借款金额）人民币。
2. 被告按照合同约定支付利息（利息金额）人民币。
3. 被告承担本诉讼费用。
我特此向贵院申请立案，并请贵院依法审理，保护我的合法权益。
特此申请。
原告：（原告姓名）
日期：（日期）
欠款起诉书格式范文 篇三
原告：XXX、女、1978年02月18日、汉族、小学文化、个体、住址：_____________.
被告：XXX、男、1980年01月19日、汉族、中专、工作单位：__________、职业：_____、住址：_________.
请求事项：
1、判决被告偿还欠款90，000元;
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
200*年*月*日，原债务人***将欠原告的人民币九万元债务转移给被告，被告同意承受，并当场向原告出具欠条一份。
原告也表示同意。
然而，被告以各种理由和借
口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。
此致
XXXX人民法院
原告：xxx
XXXX年X月XX日
附：一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);
二、证据一份(借条为证);
欠款起诉书格式范文 篇四
1、对于定期还款的民间借贷，诉讼时效为还款期限届满之日起3年，逾期则丧失请求人民法院保护的权利。
2、对于定期还款的民间借贷，债务人在约定期限届满后未履行债务而出具没有还款日期的欠款条，应当认定诉讼时效中断，从收到欠款条的第二天开始重新计算诉讼时效（3年）。
3、对于不定期还款的民间借贷，也就是没有写明还款日期的民间借贷，不受诉讼时效规定的限制，但是受最长20年保护期的限制。
4、对于不定期的民间借贷，如果借款人明确表示拒绝还款的（当然由借款人举证证明其已经明确表示不予还款），则从借款人明确表示拒绝还款之日起适用3年的诉讼时效期间。
5、对于超过诉讼时效期间的民间借贷，当事人双方就原债务达成还款协议，或者借款人在催款通知单上签章，就视为对原债务的重新确认，该债权债务关系应受法律保护。
欠款起诉书格式范文 篇五
起诉单位：（全称）：xxx市xxx县xxx建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑
流动资金：169. 5万元
何时经何部门批准开业：xxxx年xxx月份经xxx县基建局批准
地址：xxx县xxx乡xxx
开户银行：xxx工区历下办理处。帐号：xx
法定代表人姓名：xxx 职务：xx
被告单位（全称）：xxx市职工教育培训中心
地址：xxx市xxx路xxx号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式，也工包材料".承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。
从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定："公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。"《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元
（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元
（三）赔偿乙方的经济损失：xxx年至xxx年度拖欠款的滞纳金54595. 88 元；xxx年xxx月至xxx月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计，共242006.83元。
此致
市xxx区人民法院
起诉单位：xxx县建筑工程总公司
xxxx年x月x日
欠款起诉书格式范文 篇六
原告xxx，男，19xx年xx月x日生，x族，住所地上海市xx区xx路xx号xx室。
被告xxx，女，19xx年xx月x日生，x族，住所地上海市xx区xx路xx号xx室。
请求事项：
1、判令被告支付原告欠款人民币xxxxxx元。
2、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由：
原告与被告系朋友关系。被告向原告借款，至2009年9月11日止，累计欠款数额达人民币xxxxxx元。但是，还款期限届满，被告拒不还款。
原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。
此致
上海市xxx区人民法院
起诉人：xxx
XXXX年X月XX日
