加工承揽合同 篇一
加工承揽合同是指一方(承揽方)按照另一方(委托方)的要求对产品进行加工处理的合同。在这种合同中,委托方提供原材料或半成品,并委托承揽方进行加工,最终得到成品产品。下面将介绍加工承揽合同的基本内容和注意事项。
首先,在加工承揽合同中,需要明确双方的基本信息,包括委托方和承揽方的名称、地址、法定代表人等。另外,合同中还需要明确产品的加工内容、工艺要求、质量标准等。委托方需要明确产品的规格、数量、交货时间等具体要求,以确保合同的履行。
其次,在加工承揽合同中,需要明确双方的权利和义务。委托方有权对加工过程进行监督和检验,并有权拒收不合格产品。委托方还有义务按照合同约定支付加工费用,并按时提供原材料或半成品。承揽方有权按照委托方的要求进行加工,并有义务按时交付合格的成品产品。
此外,在加工承揽合同中,需要明确双方的责任和风险。委托方有责任提供符合质量要求的原材料或半成品,并对产品的销售质量承担责任。承揽方有责任按照委托方的要求进行加工,并对加工过程中的损失或质量问题承担责任。双方在合同中应明确如何处理因不可抗力导致的风险和责任。
最后,在加工承揽合同中,需要明确合同的履行方式和期限。委托方和承揽方可以约定产品交付的方式和时间,以及加工费用的支付方式和时间。双方应该在合同中明确违约责任和解决纠纷的方式,以确保合同的有效执行。
总之,加工承揽合同是委托方和承揽方之间的一种合作方式,通过明确双方的权利、义务、责任和风险,以及合同的履行方式和期限,可以确保合同的有效履行。双方应该在签订合同之前充分沟通,明确各自的需求和要求,以避免合同履行过程中的纠纷和风险。
加工承揽合同 篇二
加工承揽合同是企业之间常见的合作方式,通过委托方将产品的加工工作交给承揽方来完成。下面将介绍加工承揽合同的重要性和注意事项。
首先,加工承揽合同的签订对于委托方来说非常重要。通过签订合同,委托方可以明确产品的加工内容、工艺要求和质量标准,以确保产品的加工质量和交货时间。合同中还可以约定双方的权利和义务,明确双方的责任和风险,以及如何处理因不可抗力导致的风险和责任。合同的签订可以保障委托方的合法权益,提高合作的效率和效果。
其次,加工承揽合同的签订对于承揽方来说也非常重要。通过签订合同,承揽方可以明确委托方的要求和期望,以便按照要求进行加工。合同中还可以约定加工费用的支付方式和时间,以及委托方对产品质量的要求和检验标准。合同的签订可以保障承揽方的合法权益,提高合作的信任和稳定性。
此外,加工承揽合同的签订需要注意以下几个方面。首先,双方应该充分沟通,并在合同中明确各自的需求和要求,以避免合同履行过程中的纠纷和风险。另外,双方应该在合同中明确违约责任和解决纠纷的方式,以便在发生争议时能够及时解决。最后,双方在签订合同之前应该对合同的条款和内容进行充分了解和理解,以确保合同的有效性和可执行性。
总之,加工承揽合同的签订对于委托方和承揽方来说都非常重要。通过明确双方的权利、义务、责任和风险,以及合同的履行方式和期限,可以确保合同的有效履行。双方应该在签订合同之前充分沟通,明确各自的需求和要求,以避免合同履行过程中的纠纷和风险。
加工承揽合同 篇三
承揽方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
加工费
单位
总价
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称
完工时间
检验时间地点
检验标准与方法
包装标准
包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
单价
总价
图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条加工费结算办法与时间
_________。
第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏
,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
(一)甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的'全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承揽方(盖章):_____________ 定作方(盖章):_____________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:___________________ 签订地点:___________________
加工承揽合同 篇四
签定日期:xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
电话:xxxxxx
承揽方(乙方):xxxx
电话:xxxxxx
加工承揽合同 篇五
品名
规格单位数量加工费单价金额
定作方供应原材料:
原材料
规格单位数量日期成品单位耗用量
1.技术资料、图纸提供办法:xxxxxxxxxx。
2.产品检验标准和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担:xxxxxxxx。
4.货款及费用结算办法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自双方签订之日起生效,合同履行完毕即失效。
甲方(盖章):xxxx
乙方(盖章):xxxx
加工承揽合同 篇六
委托方:_________纺织器材厂(甲方)
承揽方:_____________电镀厂(乙方)
1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期:
项目
产品名称、规格单位数量单价 (元)总价(元)交货日期一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万____________________万_____万合计
2.质量标准:
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____,但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应:
加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式:
由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5.质量验收方法:
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式:
____________________。
7.违约责任:
甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。
甲方:____________纺织器材厂
法定代表人:(盖章)________
地址:______________________
银行帐号:__________________乙方:________________电镀厂
法定代表人:(盖章)________
地址:______________________
银行帐号:__________________________年________月______日