个体户劳务合同 篇一
个体户劳务合同是指个体户与用工单位之间签订的劳动合同。个体户作为独立的经营主体,通过与用工单位签订劳务合同,提供劳务并获得相应的报酬。在这篇文章中,将探讨个体户劳务合同的重要性、内容和注意事项。
首先,个体户劳务合同对于保障双方的权益具有重要意义。通过签订劳务合同,个体户和用工单位可以明确双方的权利和义务,确保双方在合作过程中的权益得到保护。劳务合同中应包括双方的基本信息、合作期限、劳务报酬、劳动保护、违约责任等内容,以确保双方在合作过程中的权益得到法律保障。
其次,个体户劳务合同应明确劳务内容和要求。个体户提供的劳务应明确具体的工作内容,以及完成工作的时间和要求。劳务合同中应详细列明个体户需要完成的任务和工作要求,以确保个体户能够按时按质完成工作,并且能够得到相应的报酬。
此外,个体户劳务合同还应包括双方的违约责任和解决争议的方式。双方在合作过程中,如果有一方违约或发生争议,劳务合同应明确双方应承担的责任和解决争议的方式。这有助于双方在出现问题时能够及时解决,避免进一步的纠纷和损失。
最后,个体户劳务合同的签订应注意以下几点。首先,双方应保持真实和诚信,提供真实的信息和承诺。其次,劳务合同应符合法律法规的规定,确保合同的合法性和有效性。再次,个体户和用工单位应加强沟通和理解,确保双方对劳务合同的内容和要求达成共识。
总之,个体户劳务合同是保障个体户和用工单位权益的重要文件。通过合同的签订,双方可以明确各自的权利和义务,确保劳务合作的顺利进行。在签订个体户劳务合同时,双方应注意合同中的内容和要求,并保持真实和诚信的原则。
个体户劳务合同 篇二
个体户劳务合同是指个体户与用工单位之间签订的劳动合同,个体户提供劳务并获得相应的报酬。在这篇文章中,将探讨个体户劳务合同的优势、风险和应对策略。
个体户劳务合同的优势主要体现在以下几个方面。首先,个体户可以通过与用工单位签订劳务合同,获得稳定的劳务需求和收入来源。相比于自由承接单个项目,个体户可以通过与用工单位签订劳务合同,获得更加稳定和长期的合作机会。其次,个体户可以通过劳务合同与用工单位建立合作关系,分享资源和经验,提高自身的竞争力和业务水平。最后,个体户劳务合同还可以为个体户提供更多的发展机会,通过与用工单位的合作,个体户可以拓宽自己的业务范围,提高自身的知名度和影响力。
然而,个体户劳务合同也存在一定的风险和挑战。首先,个体户在与用工单位签订劳务合同时,需要保证劳务的质量和效果,以满足用工单位的需求。其次,个体户需要与用工单位保持良好的沟通和合作,以确保双方在合作过程中能够达成共识,并避免出现合作纠纷。最后,个体户在与用工单位签订劳务合同时,需要注意合同的条款和内容,避免受到不公平的待遇和侵权。
针对个体户劳务合同的风险和挑战,个体户可以采取以下几个策略。首先,个体户应提前了解用工单位的需求和要求,确保自身的劳务能够满足用工单位的需求。其次,个体户应保持良好的沟通和合作,与用工单位建立良好的合作关系,以提高合作的效果和质量。最后,个体户在签订劳务合同时,应仔细阅读合同的条款和内容,并在需要的情况下寻求法律咨询和专业意见。
总之,个体户劳务合同既有优势又有风险。个体户通过与用工单位签订劳务合同,可以获得稳定的劳务需求和收入来源,但同时也需要面对劳务质量和合作关系的挑战。在签订个体户劳务合同时,个体户应注意合同的内容和要求,并采取相应的策略应对风险和挑战。
个体户劳务合同 篇三
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为,地点在。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该工程按的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:等内容。
四、工程质量与安全
根据规范要求,该工程质量要求达到合格。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、付款方式与工期:
六、双方权力与义务
(一)甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、为确保工期,乙
方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
七、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个体户劳务合同 篇四
发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称)(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1、1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
1、2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械,临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5、1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5、2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5、3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6、1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6、2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6、3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6、4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6、5工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。
6、6在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担。
6、7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7、1施工工期;合同内主体结构2010年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。
7、2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8、1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8、2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
9、1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
9、2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9、3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9、4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9、5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。
承包人指定负责签字验收,发包人指定负责签字。
9、6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。
第十条:发包人的权利及义务
10、1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10、2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料。
10、3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10、4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10、5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10、6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
10、7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11、1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
11、2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11、3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11、4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
11、5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
11、6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11、7承包人负责所有作业人员的“三险”。
11、8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
12、1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75%办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
12、2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
12、3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个体户劳务合同 篇五
甲方:________________________
乙方:________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的'原则,甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5、2)
第三条工程工期
开工日期:以甲方开工令为实际进场日期,伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束,总施工天数为:
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量:合格
第五条承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价:
合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式,按元/㎡建筑面积计价及地下室,完成图纸内双方约定的全部工作量
2、承包价格所包含的内容:
(1)安装;模板的制作与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;
(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;
(3)其他所有土建所需小型工具附件;
(4)在图纸会审以后有分部分项工程,实际变更增减,在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。
第六条甲方责任和义务
1、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
2、及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。
3、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;
第七条乙方的责任和义务:
1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,确保工期和质量;
2加强对现场操作工人的安全教育;
3认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;
4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故,并承担一切经济费用于法律责任。
第八条结算及付款方式
1、工程量计算:按设计施工图纸,工程变更签证联系单,有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;
2、工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的85%,局部(分项工程)验收合格后,支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。
第九条争议
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,协调期间结束后,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同,甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。
2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
3、乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量,或人员不足造成工期延误,甲方有权要求乙方清场,并不与结帐。
4、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;协商不成,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
第十条不可抗力:执行国家通行条款
第十一条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十二条合同份数
本合同一式而贰份,甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。
补充条款
乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口,有此现象,甲方有权终止合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日