防水工程施工合同(通用5篇)

时间:2019-07-03 06:16:27
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

防水工程施工合同 篇一

防水工程施工合同是双方在进行防水工程施工时签订的一种法律文件,旨在确保施工质量、保障双方权益,并规范双方的责任和义务。本篇文章将从合同的必要性、合同中的主要条款以及签订合同的注意事项等方面进行探讨。

首先,防水工程施工合同的签订对于项目的顺利进行和质量的保证具有重要意义。合同作为一种法律文件,具有明确的法律效力,可以使双方在施工过程中有明确的约束和规范。同时,合同还可以明确双方的权益和义务,避免因为双方对于合同内容的理解不同而引发纠纷。因此,签订防水工程施工合同是确保施工质量和双方权益的重要手段。

其次,防水工程施工合同中的主要条款包括工程范围、工程价格、工程质量、工期要求、支付方式、违约责任等。工程范围是指明确工程的具体内容和所涉及的范围,包括施工的位置、建筑物类型等。工程价格是指明确工程的总价款和付款方式,确保施工方按时支付工程款项。工程质量是指明确工程的质量要求和验收标准,确保施工方按照合同要求进行施工。工期要求是指明确工程的施工时间和竣工时间,确保施工方按照合同约定的时间完成工程。支付方式是指明确工程款项的支付方式和支付时间,确保双方的权益得到保障。违约责任是指明确当一方违反合同约定时,另一方可以采取的法律措施,保障合同的执行。

最后,签订防水工程施工合同需要双方在签订前进行充分的沟通和协商,确保合同内容的准确性和一致性。在签订合同时,双方应该明确合同的生效时间和期限,并对合同的修改和解除进行规定。同时,合同中应该明确约定争议解决的方式和方式,如选择仲裁或诉讼等。此外,合同中还应该明确约定监理和验收的程序和标准,以确保工程质量和安全。签订合同时,应该注意合同中的条款要明确、简明扼要,避免使用模糊和含糊不清的措辞,以免引发纠纷。

综上所述,防水工程施工合同对于工程的顺利进行和质量的保证具有重要意义。合同的签订需要明确各方的权益和义务,并在合同中明确约定工程范围、工程价格、工程质量、工期要求、支付方式、违约责任等条款。双方在签订合同前应进行充分的沟通和协商,确保合同内容的准确性和一致性。同时,要注意合同中的条款要明确、简明扼要,避免使用模糊和含糊不清的措辞。只有通过合同的签订和执行,才能确保防水工程施工的质量和双方的权益得到保障。

防水工程施工合同 篇二

防水工程施工合同是双方在进行防水工程施工时签订的一种法律文件,用于明确施工方和业主的权益和责任,规范双方在施工过程中的行为。本篇文章将从合同的重要性、合同中的主要内容以及签订合同的注意事项等方面进行探讨。

首先,防水工程施工合同的签订对于保证施工质量和双方权益具有重要意义。合同作为一种法律文件,具有明确的法律效力,可以使双方在施工过程中有明确的约束和规范。通过合同的签订,可以明确施工方的责任和义务,确保施工方按照合同约定的质量要求和工期完成工程。同时,合同还可以明确业主的权益和义务,确保业主按时支付工程款项。因此,签订防水工程施工合同是确保施工质量和双方权益的重要手段。

其次,防水工程施工合同中的主要内容包括工程范围、工程价格、工程质量、工期要求、支付方式、违约责任等。工程范围是指明确工程的具体内容和所涉及的范围,包括施工的位置、建筑物类型等。工程价格是指明确工程的总价款和付款方式,确保业主按时支付工程款项。工程质量是指明确工程的质量要求和验收标准,确保施工方按照合同要求进行施工。工期要求是指明确工程的施工时间和竣工时间,确保施工方按照合同约定的时间完成工程。支付方式是指明确工程款项的支付方式和支付时间,确保双方的权益得到保障。违约责任是指明确当一方违反合同约定时,另一方可以采取的法律措施,保障合同的执行。

最后,签订防水工程施工合同需要双方在签订前进行充分的沟通和协商,确保合同内容的准确性和一致性。在签订合同时,双方应该明确合同的生效时间和期限,并对合同的修改和解除进行规定。同时,合同中应该明确约定争议解决的方式和方式,如选择仲裁或诉讼等。此外,合同中还应该明确约定监理和验收的程序和标准,以确保工程质量和安全。签订合同时,应该注意合同中的条款要明确、简明扼要,避免使用模糊和含糊不清的措辞,以免引发纠纷。

综上所述,防水工程施工合同对于工程的顺利进行和质量的保证具有重要意义。合同的签订需要明确各方的权益和义务,并在合同中明确约定工程范围、工程价格、工程质量、工期要求、支付方式、违约责任等条款。双方在签订合同前应进行充分的沟通和协商,确保合同内容的准确性和一致性。同时,要注意合同中的条款要明确、简明扼要,避免使用模糊和含糊不清的措辞。只有通过合同的签订和执行,才能确保防水工程施工的质量和双方的权益得到保障。

防水工程施工合同 篇三

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。

  一、承包内容

  ____楼屋面采用____卷材防水(____层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材____mm厚(____层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。

  二、工程单价

  屋面为____元/m2;卫生间及地下室地面为____元/m2;地下室外墙为____元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

  三、工程期约

  _________年____月____日到_________年____月____日,总工期_____天。

  四、工程结算

  1、甲方按乙方的实际工程进度每月____日付完成工程量的____%工程款,待验收合格后付清余款。

  2、工程数量按实际施工面积结算。

  五、工程质量

  1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。

  2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。

  3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。

  六、施工安全

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。

  七、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  日期:_________年____月____日_________年____月____日

防水工程施工合同 篇四

  施工单位:_________(以下简称甲方)

  承包单位:_________(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则:

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(___cm厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。

  四、质量标准:

  乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。

  (2)配合市建公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修___年。

  六、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的___%给乙方,留___%的工程款作保修金,___年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、其他

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待___年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(盖章):_________甲方代表(签字):_________

  乙方(盖章):_________乙方代表(签字):_________

  日期:_________年____月____日_________年____月____日

防水工程施工合同 篇五

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  依据《中华人民共和国合同

法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况

  1、工程地点:__________________

  2、工程名称:__________________

  3、工程内容:在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎___mm厚,___°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

  二、 承包范围及方式:

  包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:“聚酯胎___mm厚,___° 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外___mm厚“___ ” 防水卷材

  4、全部包工包料,单价为___元/平方。

  5、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:

  按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2000)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积___元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后, ___日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的___%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层;

  2、在土方回填后___日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的___%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;

  3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的___日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的___%;

  4、承包人剩余___%的工程款转作保修金,在保修期满后的___日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、隐蔽工程和中间验收

  所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。

  十一、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十二、工程变更

  施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。

  十三、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十四、不可抗力

  双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。

  十五、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十六、关于意外停工的约定

  因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。

  十七、工程质量保修

  本防水工程的保修期为___年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十八、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所提供的`产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款___%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款___%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。

  7、 在保修期间(保修期为___年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知___小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  8、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  9、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十九、廉洁条款

  1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

  2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。

  二十、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章):____________甲方负责人签字:____________

  乙方(盖章):____________乙方负责人签字:____________

  签约日期:_________年___ 月___ 日,签约日期:_________年 ___月 ___日

防水工程施工合同(通用5篇)

手机扫码分享

Top