染雾自建房包工包料施工合同书 篇一
自建房包工包料施工合同书
合同编号：[合同编号]
甲方（建设单位）：[甲方名称]
乙方（承包单位）：[乙方名称]
鉴于甲方拥有自建房的用地，并有自建房的施工需求，乙方具备相关的施工经验和能力，双方经友好协商，达成以下合同：
第一条 工程内容和范围
1.1 本合同的工程内容为甲方自建房的施工工程。
1.2 工程范围包括但不限于土建、水电、装饰等工程。
第二条 工期
2.1 本工程的工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
2.2 若因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用。
第三条 价格和支付方式
3.1 工程总价为[工程总价]，乙方应按照工程进度向甲方报账，并由甲方按照约定支付相应的款项。
3.2 甲方应按照工程进度支付乙方的工程款项，迟延支付的，应支付迟延支付的利息。
第四条 质量要求
4.1 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准进行施工，保证工程质量符合相关规定。
4.2 乙方应按照甲方要求使用优质材料进行施工，并保证材料的真实性和合法性。
第五条 保证金和担保
5.1 乙方应向甲方支付[保证金金额]作为履约保证金，保证工程质量和进度的履约。
5.2 若乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权使用履约保证金进行相应的赔偿和补偿。
第六条 违约责任
6.1 若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
第七条 争议解决
7.1 双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
自建房包工包料施工合同书 篇二
自建房包工包料施工合同书
合同编号：[合同编号]
甲方（建设单位）：[甲方名称]
乙方（承包单位）：[乙方名称]
鉴于甲方拥有自建房的用地，并有自建房的施工需求，乙方具备相关的施工经验和能力，双方经友好协商，达成以下合同：
第一条 工程内容和范围
1.1 本合同的工程内容为甲方自建房的施工工程。
1.2 工程范围包括但不限于土建、水电、装饰等工程。
第二条 工期
2.1 本工程的工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
2.2 若因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用。
第三条 价格和支付方式
3.1 工程总价为[工程总价]，乙方应按照工程进度向甲方报账，并由甲方按照约定支付相应的款项。
3.2 甲方应按照工程进度支付乙方的工程款项，迟延支付的，应支付迟延支付的利息。
第四条 质量要求
4.1 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准进行施工，保证工程质量符合相关规定。
4.2 乙方应按照甲方要求使用优质材料进行施工，并保证材料的真实性和合法性。
第五条 保证金和担保
5.1 乙方应向甲方支付[保证金金额]作为履约保证金，保证工程质量和进度的履约。
5.2 若乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权使用履约保证金进行相应的赔偿和补偿。
第六条 违约责任
6.1 若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
第七条 争议解决
7.1 双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
自建房包工包料施工合同书 篇三
自建房包工包料施工合同书
现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的自建房包工包料施工合同书，希望能够帮助到大家。
甲方：_________________身份证号：_________________电话：_________________
乙方：_________________身份证号：_________________电话：_________________
甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的`水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、施工要求
1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工，_________________月_________________天)，即自按期交房。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。
三、付款方式
工程报价：每平方_________________元，以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款 _________________ 万元。
2、第一层盖好后付 _________________ 万元。
3、第二层盖好后付 _________________ 万元。
4后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。
四、工程内容：从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。
五、违约责任
1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，
3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。
六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。
七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：_________________乙方签字：_________________
签约时间：________年________月______日
