软件技术服务合同 篇一
软件技术服务合同是一种在软件开发和服务领域常见的合同形式。它是一份双方约定的文件,明确了软件开发商和客户之间的权利和责任,以及其他相关事项。本文将介绍软件技术服务合同的一般内容和要点。
首先,软件技术服务合同应明确双方的身份和联系信息。这包括软件开发商和客户的名称、地址、电话号码等。同时,还应明确合同的生效日期和有效期限。
其次,软件技术服务合同应明确软件开发商的义务和责任。这包括软件开发商提供的具体技术服务,如软件开发、测试、部署等。合同中应明确软件开发商的工作进度和时间表,以及提供技术支持和维护的期限。
另外,软件技术服务合同还应明确软件开发商的知识产权和保密责任。合同中应明确软件开发商对开发的软件享有的知识产权,并明确客户对软件的使用范围和限制。同时,合同还应规定软件开发商对客户的商业机密和其他敏感信息的保密义务。
此外,软件技术服务合同还应明确客户的义务和责任。这包括客户提供的软件需求和规格说明,以及对软件测试和验收的要求。合同中还应明确客户支付软件开发费用的方式、金额和时间。同时,客户还应承诺不侵犯软件开发商的知识产权,并对软件的使用和保管负责。
最后,软件技术服务合同还应明确双方的违约责任和争议解决方式。合同中应规定双方违约的后果和补救措施,以及争议解决的方式,如协商、仲裁或诉讼。
总之,软件技术服务合同是一份非常重要的文件,能够确保软件开发商和客户之间的权益得到保护。在签订软件技术服务合同时,双方应该仔细阅读合同条款,并确保合同内容符合双方的意愿和要求。另外,建议在签订合同前,通过专业律师的咨询和审查,以确保合同的合法性和有效性。
软件技术服务合同 篇二
软件技术服务合同是一份双方约定的文件,用于明确软件开发商和客户之间的权利和义务。本文将重点介绍软件技术服务合同中需要注意的一些重要事项和注意事项。
首先,软件技术服务合同中需要明确软件开发商提供的具体技术服务范围。这包括软件开发商将提供的软件开发、测试、部署等具体工作内容。合同中应详细描述软件开发商的工作进度和时间表,以及提供技术支持和维护的期限。
其次,软件技术服务合同还需要明确软件开发商的知识产权和保密责任。合同中应明确软件开发商对开发的软件享有的知识产权,并明确客户对软件的使用范围和限制。合同中还应规定软件开发商对客户的商业机密和其他敏感信息的保密义务。
另外,软件技术服务合同还需要明确客户的义务和责任。这包括客户提供的软件需求和规格说明,以及对软件测试和验收的要求。合同中还应明确客户支付软件开发费用的方式、金额和时间。同时,客户还应承诺不侵犯软件开发商的知识产权,并对软件的使用和保管负责。
最后,软件技术服务合同还需要明确双方的违约责任和争议解决方式。合同中应规定双方违约的后果和补救措施,以及争议解决的方式,如协商、仲裁或诉讼。
在签订软件技术服务合同时,双方需要仔细阅读合同条款,并确保合同内容符合双方的意愿和要求。建议在签订合同前,通过专业律师的咨询和审查,以确保合同的合法性和有效性。
总之,软件技术服务合同是一份非常重要的文件,能够确保软件开发商和客户之间的权益得到保护。双方在签订合同前应详细讨论并确定合同的具体内容和条款,以确保双方的权益得到有效保障。同时,合同的签订也是双方信任和合作的基础,有助于建立良好的合作关系。
软件技术服务合同 篇三
甲方:_________
乙方(服务方):_________
甲乙双方本着互相信任、真诚合作的原则,经双方友好协商,就乙方为甲方提供技术支持服务达成一致意见,特签订本合同。
一、合同适用说明
本合同适用于首次购买乙方软件产品及需要乙方技术服务的用户。
甲乙双方签订本合同,表明甲方接受乙方所提供的标准服务;否则,视甲方主动放弃乙方所提供的服务。
二、服务内容
乙方提供的服务内容:
产品标准培训:乙方负责承担甲方所产品的标准培训。
热线支持:指乙服务人员通过电话向用户提供技术问题解答的过程。
现场维护:指乙方派遣技术人员到用户现场处解决问题的过程。
功能改进:指根据甲方要求对软件功能进行和改动。
乙方的服务承诺:
乙方接到甲方通过电话,信函,传真,电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后,在当日内给予响应并提供服务。
乙方提供给甲方的服务,必须按照合同规定的服务内容进行。
三、甲方责任
甲方应确保有专人对软件的使用和管理负责。
甲方应建立相关制度,以确保软件运行环境(包括计算机,打印机及相关硬件设备)的安全,为软件正常运行提供保障。
甲方定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管。
甲方在应用过程中发现软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方作出诊断。
甲方在乙方服务人员服务完成后,配合检查软件系统运行是否正常。
四、收费办法和合同期限
年服务费为(软件价值的15%):_________(大写)。
合同有效期为一年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,期满合同自动中止。
合同合同满后,双方协商,甲方可要求乙方继续提供软件运行维护服务,但双方必须重新签署新的服务合同。
五、争议处理
甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议,或者对与有关的事项发生争议,双方应本着友好合作的精神进行协商。
协商不能解决的,依照《中华人民共和国合同法》,任何一方可向乙所在地的人民法院起诉。
六、其他
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商后产生书面文件,作为本合同的补充条款,具备与本合同同等法律效力。
对本合同内容的任何修改和变更需用书面形式,并经双方签字确认后生效。
本合同为双方唯一的正式协议,其他任何方案,口头说明及与本项目有关的信函、传真、邮件等,均以本合同为准。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
软件开发服务合同【2】
第一条 项目概述
1.1 甲方委托乙方进行的开发,通过构建甲方实现 。乙方应按甲方要求进行开发、测试、交付和履行后续支持义务。
1.2 日前完成项目的开发、实施、验收。
第二条 合同履行
2.1 甲方因项目开发需要,要求乙方人员参加指令性加班,甲方按照¥ 元每人每小时向乙方支付加班费,双休日按两倍标准支付,法定节日按三倍标准支付。
2.2 乙方应按需求说明书中的项目需求、交付内容及交付形式向甲方交付开发成果。
2.3 双方同意以书面补充合同的形式,确定项目变更内容和由项目变更引起的费用变更。
2.4 项目开发和测试地点为乙方场地。如甲方要求乙方人员至其他地点进
行现场服务,由此产生的费用由甲方承担。
2.5 应项目需求或甲方要求而发生软件或硬件设备采购的,甲方应承担相应的采购和运送费用。其他因甲方要求而产生并经甲方认可的费用也由甲方承担。
第三条 合同金额及支付方式
3.1 甲方应向乙方支付的软件开发服务费总额为¥ 元(大写: 元整)。
3.2 付款计划
第四条 知识产权归属
4.1 本项目所有知识产权归乙方所有。甲方非经乙方同意,不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件
第五条 双方责任
5.1 甲方应给予乙方积极配合,为乙方提供进行项目开发的必要条件。甲方应安排一名项目负责人与乙方保持联络。
5.2 甲方应协助乙方进行需求调研、设计和开发等各项工作,与乙方配合完成项目成果验收工作,并书面通知乙方通过验收。
5.3 甲方应遵守本合同约定按时向乙方付款。
5.4 因甲方需求变更、提供硬件设施不足或延误、提供技术参考资料不足等原因导致项目延期,由甲方自行承担。
5.5 乙方保证,向甲方提交的开发成果及阶段性成果不侵犯任何第三方知识产权。
5.6 双方应切实遵守保密义务。双方在讨论、订立及履行本合同过程中向另一方提供的全部技术和商业信息、本合同的内容、本合同的存在、开发成果及阶段性成果均应被视为保密信息。接收方及接收方员工未经披露方事先书面同意,不得以任何形式向任何第三方披露保密信息,接收方仅应为履行本合同的目的使用保密信息。接收方应采取必要合理的措施保护披露方的保密信息,接收方不应对披露方保密信息进行任何性质的反向工作。
第六条 验收标准和方法
6.1 甲乙双方共同进行项目验收,必要时甲方可邀请外部人员参与项目验收。
6.2 系统功能稳定且符合合同、技术文档、乙方文件的承诺。
6.3 提交的技术文档齐全,描述信息正确,格式(图例、目录、标题、表、字体、段落、封面等)统一。
6.4 进行阶段验收和最终验收时,乙方应将项目成果、测试报告与验收申请一起提交给甲方。甲方应在同意验收后五个工作日内组织验收,并将验收结果书面通知乙方。如甲方拒绝验收,应出具有合理理由的拒绝通知书,乙方可依照拒绝通知书中提出的问题进行修正。如甲方在同意验收之日起十五个工作日内未组织验收则视为验收合格。
第七条 违约责任
7.1 若甲方未按本合同约定时间支付应付款项,乙方应以书面形式催告甲方及时付款,自乙方书面催告之日起三十日内甲方仍未支付应付款项的.,视为逾期支付。
每逾期一日,甲方应向乙方支付此阶段应付款项总金额的1‰作为违约金,累计违约金额不超过未支付款项余额总款的15‰。逾期三十日的,乙方有权单方解除合同,由此造成的损失由甲方自行承担。截止合同解除之日前未付款项及应付违约金甲方仍需及时支付。
7.2 若乙方未能按期提交项目成果,甲方应以书面形式催告乙方及时交付,自甲方书面催告之日起三十日内乙方仍未交付项目成果的,视为逾期交付。每逾期一日,乙方应向甲方支付此阶段甲方应付费用总金额的1‰作为违约金,累计违约金额不超过未交付项目余额总款的15‰。逾期三十日的,甲方有权单方解除合同,由此造成的损失由乙方承担。
7.3 甲方如需终止合同,应提前三十天书面通知乙方,若因甲方原因致使本合同提前终止的,甲方应结清合同终止日前所有应付费用,终止日后乙方原计划应完成的项目任务可不再继续。若因甲方终止合同而给乙方造成经济损失的,应当向乙方承担损害赔偿责任。
第八条 争议解决办法
( )因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交南京仲裁委员会仲裁。
( )因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第九条 其他
9.1 本合同自双方授权代表签字并经双方盖章之日起生效。
9.2 未经双方书面同意,本合同不得修改。
9.3 未经双方事先书面同意,任一方不得转让其在本合同下的任何权利或义务。
9.4 本合同中包含的任何一项条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下,该项条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的执行。
9.5 在甲方未完全履行其合同义务之前,乙方保留对本合同及其附件下标的物的所有权利。
9.6 本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。所有附件均构成本合同的有效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日