劳务承包合同(精简6篇)

时间:2015-02-01 09:13:35
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

劳务承包合同 篇一

劳务承包合同是指由承包方提供劳务,承包方根据约定的内容和条件,向被承包方提供一定劳务。劳务承包合同是一种常见的劳动合同形式,广泛应用于各个行业和领域。本文将从劳务承包合同的定义、主要内容和注意事项等方面进行探讨。

首先,劳务承包合同的定义:劳务承包合同是指承包方将其拥有的一定劳务提供给被承包方,并由被承包方支付一定报酬的合同。在劳务承包合同中,承包方是提供劳务的一方,被承包方是接受劳务的一方。劳务承包合同的签订需要双方自愿达成协议,并在合同中明确约定劳务的内容、数量、质量标准、报酬以及合同的履行期限等重要事项。

其次,劳务承包合同的主要内容:劳务承包合同包括以下几个主要方面。首先是劳务的内容和范围,即明确承包方提供的具体劳务项目,以及被承包方需要完成的工作任务。其次是劳务的质量标准,即明确劳务的质量要求和验收标准。再次是劳务报酬,即约定被承包方需要支付给承包方的报酬金额和支付方式。最后是合同的履行期限,即明确合同的开始时间、结束时间以及履行期限。

最后,劳务承包合同的注意事项:在签订劳务承包合同时,双方应注意以下几个方面。首先是要明确劳务的内容和范围,确保合同的约定能够清晰具体地描述所提供的劳务项目。其次是要明确劳务的质量标准,确保合同中的验收标准能够客观公正地评定劳务的质量。再次是要合理确定劳务报酬,确保报酬金额合理且支付方式便利。最后是要明确合同的履行期限,确保合同中的时间约定能够明确双方履行合同的时间要求。

综上所述,劳务承包合同是一种常见的劳动合同形式,具有明确的定义、主要内容和注意事项等特点。在签订劳务承包合同时,双方应根据实际情况和需求,合理约定劳务的内容、质量标准、报酬以及履行期限等重要事项,以确保合同的履行和双方的权益。同时,双方应遵守合同约定,认真履行合同义务,维护劳务承包合同的合法权益。

劳务承包合同 篇三

  发包方(甲方):_____________________________________

  地址:_____________________________________________

  法定代表人:_______________________________________

  委托代理人:_______________________________________

  职务:_____________________________________________

  联系方式:_________________________________________

  银行账户:_________________________________________

  银行卡号:_________________________________________

  承包方(乙方):_____________________________________

  地址:_____________________________________________

  法定代表人:_______________________________________

  委托代理人:_______________________________________

  职务:_____________________________________________

  联系方式:_________________________________________

  银行账户:_________________________________________

  银行卡号:_________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:

  第一条 承包方式与范围:

  1、工程名称:_______________________________________

  2、工程地点:_______________________________________

  3、承包方式:甲方以连工带料承包给乙方,甲方提供

水、电、脚手架、龙门吊、搅拌机与及安全防护措施和施工平台的搭建。乙方负责做工,粉墙沙,合格厂家水泥,拉毛、订钢网

及一切材料,材料质量要求为合格。材料进场前需提供

样品给甲方,甲方同意使用后方可进场。

  4、内墙:_____元每平方米,墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。

  5、外墙:_____元每平方,墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。

  6、墙面厚度超出_______公分,按墙面平方双算。

  第二条 质量要求:

  1.内墙保持垂_______㎜,平_______㎜(以_______米直尺检测)。

  2.外墙保持垂_______㎜,平_______㎜(以_______米直尺检测)。

  3.内外墙空鼓,裂缝均达到国家检测要求。

  4.乙方粉好的成品墙,甲方安排的其它工种人员施工中损坏的墙面,由损坏工种人员负责修补。

  第三条 验收方式:

  1.乙方在施工中接受甲方监督管理,促进质量提升。

  2.甲方检测乙方在施工中出现的质量问题,乙方应认真修改。

  3.粉刷完工,甲方应及时组建验收,不得拖延,不得超过_______天,如_______天外甲方不验收,乙方识为默认验收合格。

  4.由于房屋沉降产生的裂缝、空鼓,乙方不负责修补。

  第四条 付款方式:

  1.甲方负责支付国家法规劳务税收。

  2.乙方粉刷完______层为一阶段,甲方应按工程量的_____%支付乙方进度款。

  3.乙方粉刷完工,甲方按总工程量的______%支付乙方。

  4.甲方验收合格,甲方应按______%支付乙方工程款。

  5.______%保质余款,______个月以内无质量问题,甲方应全部支付乙方。

  第五条 合同工期

  开工日期:______年______月______日

  竣工日期:______年______月______日(具体以甲方施工中的工期要求为准)

  第六条 安全要求

  1.乙方施工人员,应接受甲方的安全知识教育。

  2.施工中安全方面各负其责,甲方必须增设安全设施,乙方应按甲方章程文明施工,如乙方违反章程操作出现的安全事故,甲方概不负责。

  3.甲方负责对乙方工作人员管理、监督,如发现违章行为,应立即对该人员纠正、管理。乙方施工人员不服管理者,甲方有权教育,以及清除工地。

  4.甲、乙双方应严格遵守合同协议,相互配合,相互沟通,以到达工程安全、质量最佳效果。如因为单方违反合同而造成的一切损失,由违反方全部负责。粉墙所产生的垃圾要清理、楼板要清理到砼原始地面。

  第七条 权利和义务

  1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。

  2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。

  3、甲方的义务:

  ⑴为乙方提供

施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案

及施工进度计划;

  ⑵甲方负责本项目现场各项管理,负责一切地方问题协调,如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题,解决与本项目相关的各种地方矛盾。

  4、乙方的权利和义务:

  (1)乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。

  (2)乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。

  (3)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。

  (4)由于不可抗拒因素,致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容,工期自然顺延。

  (6)、乙方不得将本工程分包、转包,一经发现并核实,甲方有权单方面终止合同,由此引起的一切损失由乙方自负。

  第八条 违约责任

  1.如乙方未达到安全文明施工或发生了重大人身伤亡事故,则甲方按照合同单价中扣减 元作为违约罚款,其他损失由乙方承担。

  2.因工程质量验收未通过所产生的罚款,均由乙方承担。

  3.乙方应统筹安排、全面配合其他相关专业施工,如因乙方无理不听从甲方指挥,除赔偿所影响专业队伍损失外,甲方按 元/次处罚。

  4.工程竣工验收合格前,乙方应将全部施工人员、机械设备、剩余材料全部撤离现场,并将其承包范围内的工程清理干净,逾期不拆除、不清理的,甲方有权派人强行拆除撤场、清理,产生费用及经济损失由乙方自行承担。

  5.工程移交前,成品保护及维护工作由乙方负责,移交后由甲方负责。乙方不得因双方没有结算完毕或者没有支付劳务款或者有纠纷为由拒绝移交工程影响流水做业,否则视为严重违约。

  6.合同工程量做为暂定工程量,因乙方原因进度跟不上甲方要求的,甲方将直接派其他队伍进入合同暂定施工范围施工。

  第九条 其他

  1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

  2.合同履约完自动失效。

  3.______________________________________________________________

  4.______________________________________________________________

  第十条 争议解决

  本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交__________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。

  第十一条 合同生效

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。

  合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(签章):___________________ 乙方(签章):___________________

  代表人:______________________ 代表人:______________________

  联系方式:______________________ 联系方式:______________________

  _______年_______月_______日 _______年_______月_______日

  注意事项

  合同主体审查

  1、承包人应注意审查发包人资质。

  对发包方主要应了解两方面内容:

  ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等;

  ②发包人如果是属于分包人,审查其是否具有分包资格;

  ③履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  2、发包人应注意审查承包人资质。

  ①承包人一般应为建筑企业法人,除了内部承包之外,公民个人不能成为建设工程合同的主体;

  ②承包人应具有承包建设工程的资质。

劳务承包合同 篇四

  合同编号:89408

  甲方(工程承包人):

  乙方(劳务承包人):

  根据《中华人民共和国合同法》相关规定及有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致签订本合同,以资双方共同遵守。

  第一条劳务承包内容及合同价款

  一、劳务承包项目名称:

  二、劳务承包工作地点:

  三、劳务承包范围及内容:

  四、劳务承包方式

  1、劳务承包项目实行工序劳务单价承包,详见本合同附表一。

  2、工序劳务单价系包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补中所需的一切劳务(包括劳务管理、劳务社会保障),小型辅助材料,小型施工机具和设备,现场管理,施工调遣,施工措施,生活设施,除营业税、城市建设附加税和教育附加费外的税金,施工结束后现场清理,其他应支付的必要费用,以及明示和隐藏的子项目等所有相关费用,成本节约形成的利润。工序劳务单价已得到双方确认。

  3、已确认的合同单价双方已经充分考虑到了市场物价变动、暂停施工、施工风险等各种不利因素的影响,在本合同执行期间内一次包死,不再调整。

  4、乙方实际完成劳务承包数量在甲方技术交底范围内以甲乙双方验工计量为准。

  5、劳务承包合同总价为甲乙双方验工计量支付的各分项价款之和。

  第二条双方责任

  一、甲方责任

  1、为加强对乙方劳务人员的组织与管理,甲方授权成立现场管理机构工程项目经理部,对本工程施工全过程实施全面管理。

  2、负责办理征地拆迁及提供下列生产性临时设施:

  a、生产性场地硬化、料场;

  b、生产性房屋;

  c、生产性便道;

  d、高压临时电力设施(出甲方主配电柜后的低压电路线路及设施由乙方提供,费用已含在劳务单价中),为乙方进场劳务作业创造条件。

  3、负责编制实施性施工组织设计,全面负责技术、安全、质量交底和控制,负责施工测量和试验保障工作,负责对乙方有关特种作业劳务人员进行技术、质量、安全、工法、操作规程培训、考核。

  4、负责按本合同约定及时提供甲供材料和机械设备。对进场原材料、设备、构配件、半成品、成品进行检验和试验,确保质量满足工程要求;对机械设备进行检查确保其处于良好的工作状态。

  5、严格监督乙方劳务人员按照文明施工、安全生产要求进行生产作业、确保现场作业文明、规范和安全。

  6、负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收,负责对已完工程及时组织验收。

  7、负责将施工过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护知识如实告知乙方。

  8、负责办理乙方已完劳务工程结算和完工决算。

  二、乙方责任

  1、乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人和相应的符合国家及甲方要求的施工机具设备,在接到甲方进场通知后天内进场,并指派代理人(必须持有法人委托书原件)在现场进行管理。

  2、乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核和参加甲方组织的培训、考核,对甲方培训、考核不合格人员乙方应及时予以更换或调整岗位。

  3、乙方必须与进场工人签订劳动合同,并为其劳务人员办理各种社会保险,支付保险费用。

  4、乙方必须接受甲方项目经理部的领导和监督检查。严格按照甲方技术交底和指令组织施工。乙方对甲方提供的交底或指令有疑义或发现有误的,应及时以书面形式向甲方有关人员提出,在甲方有关人员未同意更改或撤消前,乙方应无条件执行。

  5、乙方应严格按照甲方技术、质量、安全交底进行作业,确保工程质量,不合格项目必须无偿返工,直到达到甲方验收标准为止,同时不减轻其合同工期责任。每道工序须由甲方人员检验认可合格后并通知允许进行下道工序作业后,方可进入下一道工序施工。

  6、乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等应妥善保管并看护好,不得倒卖、破坏和移位。否则造成一切损失由乙方承担。

  7、乙方应配合甲方及时进行劳务结算,质量、安全、进度检查,现场管理及施工资料收集,按时报送施工计划、甲供材料供应计划。

  8、严格按甲方文明施工和安全标准工地的要求进行现场施工管理,遵守环境保护法律法规,乙方因不遵守相关法律法规和甲方有关指定对周边环境现状造成污染或破坏的由乙方负责处理并承担全部费用。

  9、乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等,应及时停止施工,妥善看管,并立即报告甲方,由甲方负责处理。对出现上述情况,因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工,或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工,造成损失的,由乙方承担全部经济损失和法律责任。

  10、未经甲方授权,乙方不得与工程发包人及有关部门建立联系。

  11、乙方在施工中与第三方产生的债权债务及纠纷等问题由乙方自行负责处理,并承担责任和费用。

  12、乙方对承担存在职业病危害的工程项目,应当按国家规定对职工履行告知宣传义务,配备必要的劳保用品,建立健全职业病防治责任制,对从事有职业危害的职工进行岗前、岗中和离岗健康体检和承担因职工犯职业病所需的医疗费用,妥善保管有关资料,同时向甲方和国家有关机构提供职业卫生档案所需资料和数据。

  第三条工期

  一、本合同劳务承包项目自年月日开工,至年月日完工,总日历工作天数为天。在总承包期限内,乙方劳务承包的项目阶段性主要节点工期目标详见相关附表。

  二、乙方不得擅自停工。乙方擅自停工3天以上(含3天)双方合同即告终止。

  三、暂停施工。甲方在认为确有必要时,可指令乙方暂停施工,乙方必须按甲方指令停止施工,妥善保护已完项目,实施甲方处理意见后向甲方书面提出复工申请,甲方批准后方可继续施工。

  第四条质量要求

  一、乙方劳务承包项目的质量应达到甲方要求的标准,其中合格率必须100%,整体优良率为95%,并且乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。

  二、乙方应严格按照甲方技术、质量交底、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定标准。

  三、甲供材料、构配件、半成品、成品、设备必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程。甲方委托乙方自购的辅助性零星小型材料需经甲方检验合格后方可用于本工程,未经甲方许可乙方不得擅自代换任何材料。

  四、隐蔽工程须严格按照工程质量验收规程予以验收,未经签证合格,乙方不得进行下道工序施工。如乙方擅自隐蔽,视为违约,甲方有权要求乙方打开检查,无论检查是否合格由此造成的费用增加和工期延误责任,由乙方承担。

  第五条安全责任

  一、甲方负责向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度和安全保障体系,随时检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。

  二、乙方配备专职安全管理人员和必需的安全设施及物资,并在施工中采取严格的安全技术、防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的行政、经济责任和因此发生的全部费用。

  三、乙方应对其全部雇佣人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定。乙方违章作业,发生安全、质量事故造成人身伤害和财产损失,全部责任由乙方承担,同时甲方根据事故的严重程度将对乙方处以每次50~50000元经济处罚。

  四、凡在既有公路、铁路、居民区附近施工以及爆破施工的工点,乙方必须设置施工安全员和警戒线,并确保既有公路、铁路的正常通行、居民区内人员财产不受损失,否则责任自负。

  五、乙方应自费为其现场施工人员办理人身意外伤害保险,保险金额不得低于20万元/人(其中医疗保险不得低于4万元/人)。

  六、除上述安全约定外,乙方尚需对甲方签订《安全施工承诺书》,相关条款同《安全施工承诺书》有冲突的,以《安全施工承诺书》条款为准。

  第六条材料、设备供应

  一、材料供应

  1、甲方供应的材料品种、限额消耗内供应价格和超耗部分扣款价格详见附表二。材料经双方点验签证后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和附表二中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量,甲供材料数量节超考核按本合同和相关附表进行核算,超耗费用甲方将在支付乙方劳务计价款时直接扣除。

  2、甲方供应的材料从工地领料点到乙方作业现场的运杂费已包含在劳务承包单价中。

  3、乙方倒卖甲供材料的,按供应价格的200%向甲方支付违约金。

  4、甲供材料以外的其他辅助性零星小型材料,甲方委托乙方自行采购。

  二、设备供应

  1、甲方负责提供的大型机械设备(如果有)详见合同附表三或合同附表一。

  2、除甲方提供的机械设备(含租赁提供的)外的其他零星小型机具由乙方负责自带,费用已包含在劳务单价中。

  第七条劳务价款的结算与支付

  一、乙方在本合同签订时向甲方一次性缴纳人民币(大写)万元的履约保证金。甲方末次结算时一次性予以返还,履约保证金不计利息。

  二、本合同劳务费用实行按月验工计价、年度清算、完工末次决算的方法进行结算付款,甲方不支付任何预付款项和计价外的费用。

  三、验工计价按下列程序进行:每月25日以前双方对乙方当月完成符合质量要求并在甲方技术交底范围内实际完成的工程量进行计量,甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和编制《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方项目部施工技术科长、质检科长、预算负责人、项目总工程师、甲方项目经理和乙方代理人共同签认后,交由甲方项目部合同预算部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定单价编制《劳务计价表》。《劳务计价表》表经甲方项目部预算负责人、物资负责人、设备负责人、项目总工程师、项目经理和乙方代理人共同签认后生效。甲方项目经理和乙方代理人签认的验工计价单是甲方支付乙方劳务款的最终依据,甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认,不具备法律效力。

  四、甲方项目部财务部门每月凭生效的计价表,向乙方支付当月计价款的90%,竣工决算后累计支付到总计价款的95%,为防止潜在的工程质量问题,甲方预留5%的计价款作为质量保证金,保修期为年(保修期以甲方与发包人的约定为准),保修期间乙方完成的工程出现质量问题,由乙方自费负责修复;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)10天内尚未进行返修时,甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付。超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。甲方预留质量保证金一律不计利息。

  五、原则上按上述条款进行验工计价、清算、决算,如业主对甲方进度款延期支付,清算、决算延期进行,甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况,劳务价款支付相应顺延,顺延时间最长不超过工程竣工结算验收合格后年,顺延期间不计息不违约。(特别约定条款)

  六、乙方原则上需在合同履行地开立银行账号,计价款除代发民工工资外应转账支付。特殊情况下甲乙可另行协商,但相应的手续必须完备。

  乙方同意由甲方代为发放人员工资。乙方应于甲方劳务款支付前向甲方提供其人员当月工资表,甲方有权从当期应拨付给乙方的劳务款中扣除当期乙方全部人员工资,直接代为发放。

  七、合同项目完工后,甲方负责对乙方进行末次验工计价,办理决算并签订《结算协议》,办理退场手续,终止合同关系,转入债权债务关系。

  乙方施工工程项目完工后或撤场后三个月内必须与甲方办理结算手续并签订《结算协议》,如果乙方逾期未办理结算的,视为同意甲方单方面办理的结算手续。

  第八条违约责任和解除合同

  一、甲方违约责任

  1、因甲方征拆滞后、工程发包人、设计变更、不可抗力等原因造成乙方不能按合同工期完工,工期顺延但甲方不赔偿乙方损失。

  2、因甲方原因造成工程质量不合格而返工重做的,按本合同约定的办法进行计价。

  3、甲方违反本合同中关于劳务价款结算与支付中条款,顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金,但最高额不超过欠款总额的%。

  二、乙方违约责任

  1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,向甲方支付3000元的违约金。

  2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方按单项工程计价额的%向甲方支付违约金。

  3、乙方违背甲方指令、通知等文件或不执行甲方指令和通知等文件的,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。

  4、乙方不执行甲方的停工指令或擅自复工,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。

  三、乙方有下列情形之一者,乙方向甲方支付已完劳务价款总价3%的违约金,双方解除合同,乙方向甲方支付的履约保证金不予退还,造成犯罪的,交由司法机关处理。

  1、乙方上场的人员、小型机具设备不能满足合同要求,严重影响合同履行的。

  2、乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。

  3、乙方不按甲方安全交底要求进行施工;乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全;乙方现场施工工序失衡,已施作工程存在重大安全隐患或已造成重大安全事故的。

  4、乙方施工进度达不到要求,合同约定节点工期未能实现严重影响整个合同段工程进度的。

  5、倒卖甲方供应材料在10万元及以上的。

  6、乙方以任何形式将本合同项目进行分包、转包的。

  7、乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的。

  8、乙方擅自停工3天以上(含3天)的。

  四、对因本合同第八条第3款原因造成合同解除的,乙方承诺自甲方终止合同通知书送达之日起5天日内将人员、设备、机具等全部撤出施工现场并承担撤场费用,同时向甲方移交施工场地,每逾期1天向甲方支付违约金30000元,同时在15天内办理完结算手续,否则造成的一切损失由乙方承担。乙方已完工程部分按第八条第3款规定计价。

  第九条纠纷解决办法

  本合同履行过程中,如出现争议,双方应协商解决。协商不成,需提起诉讼时,双方约定采用下列第种方式解决争议。

  1、向甲方法人所在地人民法院起诉;

  2、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉。

  第十条附则

  一、本合同自甲乙双方签字和盖章之日起生效,双方办理决算后,合同关系即告终止。

  二、本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为补充合同。

  三、本合同正本一式三份,甲方二份,乙方一份。

  四、本合同相关附表为本合同有效组成部分。

  甲方:(签章)乙方:(签章)

  法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

  或委托代理人:(签章)或委托代理人:(签章)

  日期:年月日日期:年月日

  签订地点:

劳务承包合同 篇五

  甲方:

  乙方:

  为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,双方自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。

  一、劳务期限

  从年月日开始算起,至塔吊作业完成时止。

  二、工作内容

  1、乙方同意根据甲方工作需要,自愿承包该工地重机司机操作。

  2、乙方必须遵守甲方规定的各项劳务规章制度和现场项目部管理,乙方必须随时通知(叫)随时到,保证塔机正常使用及各施工班组服务。认真履行岗位职责,负责搞好塔机的驾驶,并负责检查含紧固螺丝、打油、故障检查等工作。(除机械保养、钢丝绳更换,黄油由塔机安装公司负责)。

  3、因项目特殊乙方塔吊操作工,必须满足现场各工种需用材料、物品、工具正常吊装运行。

  4、乙方保证每台塔吊配备经验丰富的持证操作工,所有人员证件交甲方报送南岸区安监站押证备案上岗。乙方必须保证人员长期稳定,甲方不准随意调换或无故辞职。

  三、劳务报酬

  本合同采用承包制,塔吊承包总价 。

  四、甲方的权利与义务

  1、根据公司的规章制度及项目部双方合同约定内容对乙方进行管理。

  2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、指导和考评,甲方提供乙方住宿。

  3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同约定按时支付乙方工资。

  4、根据乙方检查发现的问题,报经甲方核查后及时通知塔吊安装公司维修、更换零部件。

  五、乙方的责任和义务

  1、认真遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护甲方的利益。

  2、服从甲方的工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

  3、认真履行本合同约定的内容,严格执行塔吊操作及指挥规程,遵守区安监局检查提出的整改要求,搞好本职工作。

  4、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。每班下班后不得将对讲机处于充电状态。每周的检查、维修和保养,发现问题及时处理,决不影响第二天的工作。

  5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。下到安全障碍排除。

  6、每日做好塔机运行工作记录。

  7、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。

  8、禁止大风天气和塔机带病工作。

  9、乙方必须与班组同时上下班;如有加班,乙方必须无条件服从并按甲方管理人员通知时间到岗。

  六、劳务合同的变更和解除

  发生以下情况之一,本合同终止。

  1、合同期满。2、双方达成一致。

  七、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容,不得违约擅自解除合同,不得随意离职。若因乙方原因未经甲方同意而中途不干违约退场,应违约赔偿甲方20xx元一台。甲方违约赔偿乙方20xx元一台。

  八、本合同未及事项,由双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙签字日生效,双方各持一份,具有同等法律效力。本合同期满自行解除。

  甲方:

  乙方:

  日期:

劳务承包合同 篇六

  总则:

  甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库(人防)及商业房基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下:

  全费用包干模式。

  模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业,并对其施工现场(工程)的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应,乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

  合同履约保证金:

  根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息;若乙方中途退场,甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20%作为乙方支付甲方的违约金。

  一、合同工期

  根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求(具体按施工组织设计进度计划实施),同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚,后果由乙方全额承担。

  二、质量标准

  工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。(注:板底不抹灰)

  三、甲方责任

  1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料(木板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。(三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责,由项目部专业电工搭接,不准工人任意乱接)。

  2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂(生活费自理)设施。

  3、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

  4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。

  四、乙方责任

  1、乙方委派同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关事宜。

  2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出,应以书面报告甲方,并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的,按脱岗进行处理,甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

  3、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,(会议时间及参会人员由项目部确定)。迟到者,甲方有权处以200元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以500元/人次的罚款;对迟到15分钟以上者按缺席处理。(若会议时间有变更,项目部将另行通知)

  4、乙方在承建本工程期间,必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管,并提出阶段性的木工所需材料计划;每栋配备一名木工班组现场施工员,每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员,负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内,随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核,存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员,甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

  5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

  6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。

  7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

  8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。

  9、材料损耗量分别为:木材2%、模板3%(甲方按图示面积加损耗量供货);钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

  10、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。

  11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责,如施工过程中未按附件实质性内容要求完善,视为乙方违约。

  五、承包材料范围

  1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外,其余如:对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即:除本合同要求须甲方提供的主要材料外,其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。

  2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

  六、施工单价中所包含的承包工作内容

  施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装):

  1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)

  2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

  3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。

  4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

  5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂,扣件的清洗打油工作,由甲方另派班组进行清理;乙方在使用模板过程中,必须爱惜和节约使用模板,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。

  6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款20xx~5000元。

  7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/层从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。

  8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

  9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

  10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。

  11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责,若乙方不及时清洁,甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除,由甲方派人处理。

  12、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致,均由乙方承担全部责任及相应的一切费用,若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故,贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中),超出贰万元的部分乙方承担30%,若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

劳务承包合同(精简6篇)

手机扫码分享

Top